2025年监理工程师之合同管理模考预测题库(夺冠系列).docx

2025年监理工程师之合同管理模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共600题）
1、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（　　）。
A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】 A
2、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是( )。
A.机关法人
B.事业单位
C.农村集体经济组织法人
D.基层群众性自治组织法人

【答案】 B
3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　）。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
4、关于违约金的说法，正确的是()
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

【答案】 B
5、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（ ）符合合同的约定。
A.工期和成本
B.工期和质量
C.质量和成本
D.工期和施工安全

【答案】 B
6、以下（　　）不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息

【答案】 D
7、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
8、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.投标竞争不激烈

【答案】 D
9、投标保证金（　　）。
A.不记利息
B.如是现金不计利息，如是保函则计息
C.按银行同期存款利息计息
D.按银行同期贷款利息计息

【答案】 C
10、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】 D
11、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书
B.投标函
C.专用合同条款
D.承包人建议书

【答案】 A
12、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
13、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
14、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
15、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。
A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

【答案】 D
16、下列不属于申请人须知总则的是（　）。
A.纪律与监督
B.项目概况
C.资金来源
D.招标范围

【答案】 A
17、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束

【答案】 C
18、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（　）提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
19、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（　　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理

【答案】 B
20、 下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（ ）。
A.建筑设备
B.施工安装
C.知识产权
D.工程设计

【答案】 B
21、 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

【答案】 D
22、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.合同责任单一，责任明确
B.固定工期、固定费用
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 D
23、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任
D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】 B
24、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。
A.抵押合同成立
B.建筑工程竣工
C.抵押合同生效
D.抵押登记

【答案】 D
25、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
26、在最近( )年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
27、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
28、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（　　）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表

【答案】 A
29、IPD 模式指的是（　）。
A.传统模式
B.设计一建造模式
C.CM 模式
D.集成项目交付模式

【答案】 D
30、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

【答案】 D
31、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】 C
32、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 C
33、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】 A
34、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
35、下列属于合同法律关系中的客体的是（ ）。
A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款
B.建设工程合同中建设单位
C.担保合同中的担保权人
D.设计合同中的设计工作

【答案】 D
36、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
37、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（　　），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字

【答案】 A
38、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（　　）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。
A.提交投标保证金
B.提交招标文件
C.开标现场
D.提交投标文件

【答案】 C
39、关于开工通知，说法不正确的是（ ）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
40、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
41、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
42、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 D
43、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
44、 根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录

【答案】 D
45、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
46、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
47、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
48、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
49、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（　　）。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

【答案】 B
50、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
51、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。
A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】 D
52、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（　）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】 D
53、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
54、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
55、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。
A.施工设备失灵
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.意外事故

【答案】 A
56、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B.合同需要重新登记备案后继续有效
C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D.合同的效力不受影响

【答案】 D
57、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
58、 下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范

【答案】 A
59、建设工程设计合同的有效期限为()
A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止
B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止
D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】 A
60、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（　　）。
A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成
B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行
C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行
D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】 A
61、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（　　）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正
C.中标人根据规定未能提交履约保证金
D.投标人按照正常的程序获得中标

【答案】 D
62、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（　）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
63、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】 C
64、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
65、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。
A.发包人支付最终支付款时结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】 A
66、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？( )
A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底
B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB
C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB
D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB

【答案】 B
67、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（　　）
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%

【答案】 B
68、（　　）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约商业保函
D.履约担保书

【答案】 A
69、在NEC合同文本中，目标合同（　）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
70、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.查点法

【答案】 B
71、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（　）。
A.装在设备制造厂的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面

【答案】 C
72、联合体中标的，其履约担保（　　）。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交

【答案】 C
73、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
74、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 B
75、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（ ）。
A.由买方进行检验
B.由卖方进行检验
C.有资质的第三方进行检验
D.专用合同约定的其他检验方式

【答案】 B
76、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
77、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
78、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（　）。
A.由丙承担保证责任
B.处分丁抵押的房产清偿债务
C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任
D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式

【答案】 C
79、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（ ）。
A.免于清偿
B.由债务人清偿
C.由债权人和债务人按比例分担
D.第三人清偿

【答案】 B
80、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（　）。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书

【答案】 C
81、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（　　）。
A.行为
B.智力成果
C.技术
D.权利和义务

【答案】 D
82、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
83、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
84、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数P
A.1.0
B.1.05
C.1.06
D.1.07

【答案】 B
85、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
86、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
87、 在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知( )天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
88、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
89、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（　）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
90、在评标委员会成员中，不包括（　　）。
A.招标人代表
B.技术专家
C.行政监督部门的工作人员
D.经济专家

【答案】 C
91、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
92、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.合同责任复杂
B.建设周期长
C.可以增加设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 D
93、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（　　）。
A.应进行修改之后，再次提交
B.发出通知，催促其提出审查结论
C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意
D.不得进行下一步的工作

【答案】 C
94、按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
A.计价方式
B.计价范围
C.计价目的
D.计价规定

【答案】 A
95、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()
A.全部归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
96、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（ ）
A.衡量法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
97、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（　　）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 A
98、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】 A
99、依据担保法规定，可以作为保证人的是（ ）
A.幼儿园
B.医院
C.企业法人
D.国家机关

【答案】 C
100、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（ ）。
A.由第三人承担违约责任
B.由发包人承担违约责任
C.由发包人和第三人承担连带责任
D.由发包人和第三人承担按份责任

【答案】 B
101、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程

【答案】 D
102、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程( )。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
103、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理

【答案】 A
104、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的(　　)天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.15
C.28
D.14

【答案】 C
105、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
106、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
107、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（ ）。
A.评标时过分追求投标价的高低
B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性
C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性
D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

【答案】 A
108、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】 C
109、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
110、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
111、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
112、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整
C.考虑物价浮动对合同价格的调整
D.基准日期即为投标截止日

【答案】 B
113、FIDIC《施工合同条件》是以（　）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见

【答案】 D
114、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】 B
115、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的(　　)天内做出变更指示。
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 C
116、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（