2025年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
2、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（ ）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
3、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。
A.补偿
B.索赔
C.投保
D.保证

【答案】 B
4、对于大型项目，竣工后试验由（　）进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人

【答案】 C
5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（ ）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】 C
6、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（ ）的规定清偿。
A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】 C
7、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（　）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】 C
8、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（ ）。
A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人，发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验

【答案】 D
9、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
10、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
11、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。
A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天
B.提交工程竣工验收报告后28大
C.移交工程后14天
D.通过工程竣工验收后14天

【答案】 A
13、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
14、不能成为合同保证人的是（ ）。
A.水泥厂
B.建筑公司
C.商业银行
D.以公益为目的的学校

【答案】 D
15、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】 D
16、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差

【答案】 D
17、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（ ）。
A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人，发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验

【答案】 D
18、 设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。
A.发包人原因造成质量不合格
B.行政审批延误
C.为他人提供方便
D.发包人违约解除合同

【答案】 A
19、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确

【答案】 C
20、关于合同鉴证的说法，正确的是()
A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】 D
21、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（　　）的质量检查。
A.工程隐蔽后
B.工程隐蔽中
C.工程隐蔽前
D.竣工验收

【答案】 C
22、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】 C
23、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（　）。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】 C
24、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。
A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

【答案】 B
25、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
26、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。
A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求
D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】 A
27、青少年选择食物的要点包括（　　）。
A.注意铁、锌的补充
B.多吃谷类，供给充足的能量
C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取
D.保证优质蛋白质的摄取
E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】 A
28、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
29、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（　）。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】 B
30、理论换算法的依据是（ ）
A.风俗习惯
B.计量单位
C.监理工程师的决定
D.合同约定的换算标准

【答案】 D
31、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？( )
A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%
B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定
C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa
D.石板的厚度不应小于20mm

【答案】 D
32、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
33、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
34、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（　）。
A.购买的标的物要分批交付
B.工程建设的工期较长时一般不用
C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物
D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】 A
35、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】 D
36、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。
A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B.将无条件补偿条款写入专用条款
C.将有条件补偿条款写入专用条款
D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】 A
37、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
38、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
39、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（　　）个阶段。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
40、应由（　　）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
A.资质审查委员会
B.评标委员会
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
41、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
42、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。
A.有利于招标人获得最优方案
B.比较公平公正
C.可能会出现投标人数过多的情况
D.节约招标成本

【答案】 D
43、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
44、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（　　）日。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
45、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是( )。
A.施工合同
B.监理合同
C.勘察合同
D.仓储合同

【答案】 C
46、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织
B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织
C.均由发包人负责组织
D.均由承包人负责组织

【答案】 D
47、《合同法》规定，要约生效条件为()
A.要约人向受要约人发出要约
B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺
D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】 D
48、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。
A.转移占有
B.不转移不占有
C.转移不占有
D.不转移占有

【答案】 A
49、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是( )。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
50、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A.2
B.5
C.7
D.12

【答案】 C
51、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（　）。
A.保证合同无效
B.视为连带保证
C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月
D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】 C
52、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（　　）来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例

【答案】 D
53、公开招标在开标时，应当由（　）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】 C
54、非营利法人不包括( )。
A.基金会
B.事业单位
C.社会团体
D.法人的分支机构

【答案】 D
55、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
56、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
A.10
B.14
C.16
D.24

【答案】 A
57、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
58、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（ ）。
A.借款合同
B.勘察设计
C.施工安装
D.知识产权

【答案】 D
59、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
60、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。
A.转移占有
B.不转移不占有
C.转移不占有
D.不转移占有

【答案】 A
61、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（　）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准双方协商
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 D
62、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（ ）。
A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱
B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同
C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险
D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用

【答案】 C
63、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（　）。
A.仅补偿承包人费用，不补偿利润
B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C.既补偿承包人费用，又补偿利润
D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

【答案】 C
64、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（　）日内免费替换。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 A
65、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
66、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。
A.承包人或发包人，21天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人，21天

【答案】 A
67、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
68、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（　　）转出。
A.一般账户
B.基本账户
C.综合账户
D.专项账户

【答案】 B
69、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
70、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　　）天内（　　）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
71、（　　）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
72、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（　）。
A.试验前准备
B.对联动试车的要求
C.对投料试车的要求
D.对性能的测试

【答案】 A
73、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
D.原价和新价的平均价格

【答案】 B
74、某招标项目重新投标后，投标人仍少于 3 家，这时可以（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

【答案】 B
75、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
76、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（ ）。
A.工程预付款担保采用的形式是动产质押
B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押
C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效
D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】 C
77、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
78、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
79、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
80、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（　　）。
A.此端朝上，请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸，重量
D.危险标识

【答案】 B
81、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？( )
A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm
B.电梯机房的门宽不应小于1200mm
C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆
D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】 D
82、公开招标过程中，资格预审应当在（ ）之前完成。
A.发标
B.开标
C.评标
D.决标

【答案】 A
83、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
84、轻度活动相当能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 C
85、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
86、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
87、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（　）起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日

【答案】 B
88、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()
A.偏差一律不准澄清
B.所有偏差均允许澄清
C.允许对细微偏差进行澄清
D.澄清不限于投标文件的范围

【答案】 C
89、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
90、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
91、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4 月13 日和5 月12 日两次共计价值1000 万的设备，每次交付比例为50%。由于5 月12 日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6 月15 日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（　）万元。
A.0
B.12.5
C.15
D.25

【答案】 A
92、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
93、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
94、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
95、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
96、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()
A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任
B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任
C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任
D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】 A
97、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
98、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 C
99、 《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（ ）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
B.评审的综合评分，最接近标底的优先
C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】 B
100、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
101、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照

【答案】 D
102、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()
A.发包人负责检验，费用由发包人承担
B.承包人负责检验，费用由发包人承担
C.发包人负责检验，费用由承包人承担
D.承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】 B
103、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（　）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定

【答案】 C
104、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

【答案】 D
105、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.按履行义务一方承担的原则

【答案】 C
106、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（ ）。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款支付
D.材料设备所有权转移

【答案】 B
107、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（　　）。
A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单
D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】 B
108、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。
A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天
B.提交工程竣工验收报告后28大
C.移交工程后14天
D.通过工程竣工验收后14天

【答案】 A
109、（　　）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
110、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（　）。
A.风险和保险
B.早期警告和补偿事件
C.测试和缺陷
D.争端和合同终止

【答案】 B
111、关于合同终止的说法，正确的是()
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B.合同终止并不表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止

【答案】 D
112、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()
A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

【答案】 D
113、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()
A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间
B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务
C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量
D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】 B
114、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（ ）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
115、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（ ）。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划
B.要求发包人提供劳动保护用具
C.制定安全操作规程
D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】 C
116、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1／2
B.1／3
C.1／4
D.1／5

【答案】 D
117、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（ ）。
A.一般保证
B.连带责任保证
C.保证合同无效
D.由债务人确定

【答案】 A
118、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责 。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
119、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B