2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷B卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
2、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（ ）。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

【答案】 A
3、要约与要约邀请的共同特征是()
A.内容具体明确
B.具备合同的一般条款
C.明示订立合同的意思表示
D.对行为人具有约束力

【答案】 C
4、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（ ）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前14天
D.招标公告发布之日前28天

【答案】 B
5、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（　）。
A.监理人确认承包人逾期违约的依据
B.监理人签认索赔付款证书的依据
C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据
D.承包人编制资金计划的基础

【答案】 C
6、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会

【答案】 B
7、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（　）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】 D
8、在评标委员会成员中，不包括（　　）。
A.招标人代表
B.技术专家
C.行政监督部门的工作人员
D.经济专家

【答案】 C
9、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（　　）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 C
10、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
11、设计团队招标主要通过对（　　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
12、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
13、关于合同变更，说法正确的是（ ）。
A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见
B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见
C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议
D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】 C
14、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 D
15、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　　）天内（　　）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
16、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止
D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】 D
17、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（　　）。
A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目
B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保
C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》
D.双方可协商约定专用条款

【答案】 D
18、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
19、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
20、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价

【答案】 A
21、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
22、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
23、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（　）。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费

【答案】 A
24、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.发包人与发包人代表承担连带责任
D.施工企业决定责任承担人

【答案】 A
25、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（　）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
26、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
27、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知
B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同
C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知
D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知

【答案】 C
28、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（　　）。
A.承包人应提前 14 天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册
C.监理人应在 14 天内确定竣工试验的具体时间
D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】 C
29、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
30、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
31、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
32、关于保证人资格的说法正确的是（ ）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】 B
33、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
34、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（ ）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务
B.各行业、各等级的建设工程设计业务
C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务
D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

【答案】 A
35、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 B
36、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
37、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（　）。
A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验
B.出具交货前检验记录
C.承担交货前检验的相关费用
D.承担买方的往返交通费

【答案】 D
38、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（　）。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人

【答案】 C
39、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（　）违约金。
A.0.08%
B.0.5%
C.0.8%
D.1.0%

【答案】 A
40、组织资格审查的第一步是（　）。
A.编制资格预审文件
B.发售资格预审文件
C.发布资格预审公告
D.组建资格审查委员会

【答案】 A
41、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（　）。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式

【答案】 C
42、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
43、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作
B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续
D.组织设计交底

【答案】 B
44、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
45、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（　）。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
46、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（　）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
47、关于定金的表述，正确的是（　）。
A.债务人履行债务后，定金应当收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.定金合同从合同成立之日起生效
D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】 B
48、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】 C
49、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（　　）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 A
50、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（　）。
A.可以缩短建设周期
B.减少承包人的索赔
C.固定工期、固定费用
D.设计是最优方案

【答案】 D
51、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（ ）
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
52、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 B
53、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（　）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表

【答案】 C
54、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
55、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
56、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（　）。
A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”
B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触
C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用
D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】 A
57、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 D
58、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（　）。
A.试验前准备
B.对联动试车的要求
C.对投料试车的要求
D.对性能的测试

【答案】 A
59、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。
A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】 C
60、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】 D
61、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】 D
62、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.20
B.10%
C.5
D.30%

【答案】 B
63、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（　　）。
A.承包人应提前 14 天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册
C.监理人应在 14 天内确定竣工试验的具体时间
D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】 C
64、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（　）。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 A
65、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（　　）。
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP 一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP 的部分由业主承担

【答案】 A
66、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（　　）。
A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延
C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期
D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延

【答案】 A
67、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（ ）审批。
A.设计单位负责人
B.勘察单位负责人
C.总承包单位负责人
D.监理人

【答案】 D
68、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是( )。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项

【答案】 C
69、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（　）。
A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保
D.发包人只需为其现场管理人员投保

【答案】 B
70、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（ ）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
71、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（　　）。
A.钙
B.铁
C.锌
D.硒

【答案】 C
72、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（　　）。
A.≤10.0%
B.≤11.0%
C.≤12.0%
D.≤13.0%

【答案】 A
73、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（ ）。
A.勘察单位必须具备法人资格
B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同
C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书
D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】 B
74、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张 权利的说法，正确的是（ ）
A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任
C.施工企业的保修责任可以全部免除
D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】 D
75、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（　　）。
A.血液
B.肌肉
C.皮肤
D.卵巢和肝脏

【答案】 D
76、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是( )。
A.不可抗力不能按期竣工
B.监理人的指示错误
C.不可预见的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 B
77、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（ ）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.21
B.24
C.28
D.30

【答案】 C
78、关于结清单生效的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】 C
79、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
80、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。
A.承包人第一次提交竣工验收报告之日
B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日
C.再次验收检验合格之日
D.办理竣工验收手续之日

【答案】 B
81、工程设计招标通常采用的评标方法是（　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
82、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。
A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价
B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价
C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价
D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】 B
83、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（ ）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】 D
84、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.合同责任复杂
B.建设周期长
C.可以增加设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 D
85、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（　）预通知买方，并在合同材料（　）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前
B.启运7日前，启运24小时内
C.启运24小时前，启动24小时内
D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】 B
86、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（ ）。
A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行
B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等
C.发包人应提前14 天将竣工后试验的日期通知承包人
D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验

【答案】 B
87、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。
A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比
B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠
C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价
D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

【答案】 C
88、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
89、行为调查表设计原则中不正确的是（　　）。
A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确
B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以
C.调查表问题要针对性强
D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】 B
90、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】 A
91、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
92、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
93、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（ ）。
A.被保险人自意外伤害发生之日起180 日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金
B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金
C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360 日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金
D.至第180 日治疗仍未结束的，保险人根据第180 日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

【答案】 A
94、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
95、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
96、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（ ）。
A.材料和工程设备
B.临时设施
C.工程质量
D.交通运输

【答案】 C
97、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是( )。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】 C
98、关于合同变更，说法正确的是（ ）。
A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见
B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见
C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议
D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】 C
99、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
100、《标准施工合同》中的“施工期”是指（　　）。
A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 A
101、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（　）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
102、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（　）。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式

【答案】 C
103、对于大型项目，竣工后试验由（　　）进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人

【答案】 C
104、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（　）。
A.大雨造成现场档案资料毁损
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修

【答案】 B
105、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.投标竞争不激烈

【答案】 D
106、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
107、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款
B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】 A
108、设计施工总承包合同与（　　）内容相同的条款在用词上也完全一致。
A.标准施工合同
B.专业服务合同
C.工程