2019-2025年一级造价师之建设工程计价自我检测试卷B卷附答案.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价自我检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、在确定材料消耗量的基本方法中，（ ）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 C
2、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％

【答案】 C
3、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（　）。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日
D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】 A
4、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。
A. 4. 390
B. 3. 526
C. 4. 112
D. 5. 120

【答案】 B
5、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。
A.29.79
B.32.60
C.36.00
D.39.27

【答案】 C
6、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（ ）。
A.7200
B.6120
C.4800
D.9951

【答案】 C
7、工程总承包预付款的用途包括（ ）。
A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等
B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等
C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等
D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等

【答案】 A
8、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。
A.施工本身造成的停工时间
B.不可避免的中断工作时间
C.不可避免的无负荷工作时间
D.多余工作时间

【答案】 B
9、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。
A.总体水平分析
B.构成分析
C.影响因素分析
D.索赔分析

【答案】 D
10、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ ）。
A.建筑安装工程一切险保费
B.引进设备财产保险保费
C.工伤保险费
D.人身意外伤害险保费

【答案】 C
11、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
A.是否选择了合理的物料消耗定额
B.是否符合工艺流程的柔性安排
C.是否使工艺流程中的工序合理衔接
D.是否符合节能清洁要求

【答案】 D
12、2015 年已建成年产 20 万吨的某化工厂，2017 年拟建年产 100 万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（　）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1.0

【答案】 B
13、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（ ）万元。
A.350.67
B.396.86
C.443.88
D.665.83

【答案】 D
14、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.总承包单位

【答案】 A
15、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】 C
16、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。
A.地质情况
B.商品混凝土的供应能力和价格
C.现场附近的生活设施
D.市政、消防供水管道管径、压力、位置

【答案】 D
17、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（ ）。
A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成
B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成
C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成
D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

【答案】 C
18、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。
A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2” 和“元／m”
B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍
C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位
D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

【答案】 B
19、（2018年真题）因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
20、下列关于工程计价的说法，正确的是（　）。
A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节
B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定
C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算
D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】 B
21、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（　　）。
A.建设单位向总承包单位支付
B.分包单位向总承包单位支付
C.专业承包单位向总承包单位支付
D.专业承包单位向建设单位支付

【答案】 A
22、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（　）。
A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响
B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项
C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金
D.计日工的暂定数量可以有投标人填写

【答案】 B
23、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
A.11.75
B.12.56
C.14.44
D.15.78

【答案】 C
24、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
25、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。
A.实验室试验法
B.现场技术测定法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 B
26、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。
A.按总贷款分年均衡发放考虑
B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和
C.按贷款在年中发放和支用考虑
D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】 A
27、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。
A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.工期延误索赔和加速施工索赔
D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】 B
28、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（ ）。
A.机具消耗定额
B.行业通用定额
C.投资估算指标
D.补充定额

【答案】 A
29、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】 C
30、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。
A.是否选择了合理的物料消耗定额
B.是否符合工艺流程的柔性安棑
C.是否使工艺流程中的工序合理衔接
D.是否符合节能清洁要求

【答案】 D
31、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。
A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和　　
B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和
C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

【答案】 A
32、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()
A.发出中标通知书之日起3日内
B.评标结束之日起3日内
C.签署评标报告之日起3日内
D.收到评标报告之日起3日内

【答案】 D
33、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。
A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额
B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称
C.不同专业预留的暂列金额应分别列项
D.没有特殊要求一般不列暂列金额

【答案】 C
34、下列关于投标准备时间的说法错误的是（　）。
A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日
B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间
C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间
D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止

【答案】 A
35、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()
A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量
B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价
C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价
D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

【答案】 D
36、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。
A. 12. 72
B. 29. 0
C. 33. 64
D. 34. 72

【答案】 D
37、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。
A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息

【答案】 D
38、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
39、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。
A.勘察设计费
B.施工费用
C.分包合同费用
D.调试、开车服务费

【答案】 A
40、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（ ）。
A.在途天数
B.整理天数
C.保险天数
D.休息天数

【答案】 D
41、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。
A.朗格系数法
B.设备系数法
C.主体专业系数法
D.生产能力指数法

【答案】 A
42、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。
A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求
B.减少拆迁移民数量的要求
C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求
D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

【答案】 D
43、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（　）。
A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担
B.10％以内的材料价格风险由承包人承担
C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担
D.5％以内的人工费风险由承包人承担

【答案】 C
44、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施费

【答案】 C
45、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3/台班。
A.15.0
B.102.0
C.120.0
D.141.2

【答案】 B
46、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用
C.施工单位技术革新的研究试验费
D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用

【答案】 B
47、用干混地面砂浆 YT20 贴 600mm×600mm 石材楼面，灰缝宽为 2mm，石材损耗率为 2%，则每 l00m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
48、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。
A.29.30
B.30.30
C.31.33
D.34.13

【答案】 B
49、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。
A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成
B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成
C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成
D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成

【答案】 C
50、干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%，每100平米需（ ）块。
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
51、（2020年真题）下列计入总价措施项目的是（）。
A.垂直运输费
B.施工降排水
C.地上地下临时保护
D.大型机械进出场

【答案】 C
52、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（　　）。
A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价
B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价
C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款
D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标

【答案】 B
53、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（　）。
A.单独列项的增值税
B.材料价格预涨费
C.周转材料摊销费
D.各种现场用水、用电费

【答案】 B
54、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（　　）。
A. 5％～10％
B. 5％～15％
C. 10％～15％
D. 15％～20％

【答案】 C
55、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价

【答案】 C
56、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。
A.②①⑤④⑥③
B.②③①⑤④⑥
C.③②①④⑤⑥
D.②①③⑤④⑥

【答案】 A
57、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。
A.350.0
B.359.0
C.360.5
D.360.8

【答案】 C
58、编制和评审可研报告的费用属于（ ）。
A.勘察设计费
B.研究试验费
C.可行性研究费
D.建设管理费

【答案】 C
59、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（　）两种形式。
A.总价指标和单价指标
B.综合指标和单项指标
C.一般指标和特殊指标
D.市场指标和定额指标

【答案】 B
60、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()
A.办公用的文具费用
B.现场临时宿舍取暖费用
C.上下班交通补贴费用
D.办公软件费用

【答案】 C
61、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115 mm×53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　　）m3。
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
62、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（　）。
A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益
B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定
C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税
D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

【答案】 B
63、小规模纳税人提供应税服务适用（ ）计税。
A.简易计税方法
B.简单计税方法
C.一般计税方法
D.复杂计税方法

【答案】 A
64、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。
A.材料材质
B.结构部位
C.工程内容
D.规格尺寸

【答案】 C
65、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。
A.新产品试制费
B.水文地质勘察费
C.特殊设备安全监督检验费
D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】 D
66、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 C
67、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
A.10
B.12
C.50
D.60

【答案】 A
68、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。
A.直接工程费
B.现场管理费
C.公司管理费
D.开办费

【答案】 A
69、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。
A.临时设施费
B.总部管理费
C.利润
D.税金

【答案】 A
70、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。
A.间接费
B.分包费
C.盈余
D.上级单位管理费

【答案】 B
71、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
A.施工本身造成的停工时间
B.不可避免中断工作时间
C.不可避免无负荷工作时间
D.多余工作时间

【答案】 B
72、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。
A.设计变更增加的
B.局部地基处理增加的
C.利率调整增加的
D.预防自然灾害采取的措施

【答案】 C
73、某街道服务中心工程项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为2000万元、2000万元、1000万元，贷款年利率为6％，建设期不偿还利息，则该项目的建设期利息为（　　）万元。
A. 344. 62
B. 510. 00
C. 528. 22
D. 689. 23

【答案】 C
74、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。
A.480.93
B.488.94
C.551.36
D.632.17

【答案】 B
75、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（ ）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
76、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
77、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。
A.允许误差±30％以外
B.允许误差±30％以内
C.允许误差±20％以内
D.允许误差±10％以内

【答案】 A
78、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
79、进口设备的原价是指进口设备的（　　）。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价

【答案】 B
80、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。
A.招标文件不需要发包人批准
B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案
C.组织招标的费用由承包人承担
D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

【答案】 C
81、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（ ）。
A.砌体结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢结构
D.框架结构

【答案】 C
82、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产 40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的 拟建项目静态投资为（）亿元。
A.2.54
B.2.74
C.2.75
D.2.94

【答案】 A
83、关于设计概算的说法,正确的是（ ）
A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性
B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目
C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制
D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【答案】 D
84、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（　）。
A.在施工定额基础上应增加计算的用工
B.材料加工用工和电焊点火用工
C.班组操作地点转移用工
D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工

【答案】 C
85、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要 用工外，还应包括（ ）。
A.劳动定额规定应增(减)计算的用工
B.劳动定额内不包括的材料加工用工
C.施工中不可避免的其他零星用工
D.质量检查和隐蔽工程验收用工

【答案】 A
86、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
A.50
B.65
C.100
D.150

【答案】 C
87、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。
A.发包方
B.承包方
C.监理方
D.设计方

【答案】 D
88、我国的工程造价管理体系中，（　）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。
A.法律法规
B.工程造价管理标准
C.工程计价定额
D.工程计价信息

【答案】 C
89、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500 万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（　）万元。
A.520
B.530
C.540
D.550

【答案】 B
90、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。
A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准
B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则
C.概算定额主要用于投资估算的编制
D.概算定额基价应是工料单价

【答案】 B
91、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。
A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间
D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】 B
92、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（　　）。
A. 材料费
B. 加工费
C. 利润
D. 外购配套件费

【答案】 C
93、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。
A.适用于鉴定项目的法律、法规
B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范
C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格
D.质证记录、庭审记录等卷宗

【答案】 D
94、 与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。
A.设备原价包含备品备件费在内
B.无法获取市场交易价格
C.符合国家质量检测标准
D.是设备制造厂的交货价或订货合同价

【答案】 B
95、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。
A.定额人工费
B.定额人工费＋定额材料费
C.定额人工费＋定额施工机具使用费
D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费

【答案】 B
96、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。
A.施工合同签订前的第28天
B.提交投标文件的截止时间前的第28天
C.施工合同签订前的第56天
D.提交投标文件截止时间前的第56天

【答案】 B
97、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()
A.投标期间开支的费用
B.上级单位管理费
C.保险费
D.临时设施费

【答案】 B
98、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。
A.辅助工作时间
B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C.施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间

【答案】 D
99、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。
A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用
B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用
C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算
D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费

【答案】 B
100、（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（　　）%以内。 　　
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 B
101、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（　）。
A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】 C
102、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程
B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程
C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程
D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程

【答案】 C
103、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。
A.891
B.909
C.906
D.993

【答案】 B
104、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。
A. .0.206
B. 0.196
C. 0.157
D. 0.149

【答案】 A
105、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（　）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
106、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（ ）。
A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算
B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润
C.材料应按市场调查确定的单价计算
D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润

【答案】 A
107、某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。
A.350.0
B.359.0
C.360.5
D.360.8

【答案】 C
108、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（　）。
A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持
B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理
C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据

【答案】 B
109、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（　　）。
A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持
B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用
D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】 B
110、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
A.10