2019-2025年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止()。
A.修建加油站
B.影视摄制或大型群众活动
C.修建停车场
D.拆除历史建筑以外的建筑

【答案】 A
2、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.3
B.7
C.15
D.30

【答案】 C
3、根据《团体标准管理规定（实行）》进一步规定，关于工程建设团体标准的说法正确的是（ ）。
A.团体标准应当符合相关的法律法规的相关要求，可以与国家有关产业政策相抵触
B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为
C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求
D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准

【答案】 C
4、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20％的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法错误的是( )。
A.小张取得该房屋的所有权
B.小王必须收回房屋并向小李交付
C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D.小李与小王签订的合同有效

【答案】 B
5、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24

【答案】 D
6、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。（2013）
A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动包含或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

【答案】 B
7、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应()。
A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付7.5万元
D.直接要求供应商支付3万元

【答案】 A
8、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】 D
9、总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。
A.施工总承包
B.工程总承包
C.工程服务总承包
D.工程咨询总承包

【答案】 B
10、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（ ）。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性

【答案】 C
11、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。
A.质证
B.认证
C.举证
D.保全

【答案】 B
12、根据我国《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不得解除劳动合同。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年
B.王某在单位工作3年
C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D.职工姚某在本单位患职业病

【答案】 D
13、下列关于知识产权保护期限正确的是（ ）。
A.专利的保护期限均是20 年
B.商标的保护期限是10 年，到期后不允许续展
C.著作权中作者的署名权永远保护
D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生

【答案】 C
14、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地（ ）。
A.省级人民政府建设主管部门
B.县级人民政府建设主管部门
C.市级人民政府建设主管部门
D.省级人民政府工商行政管理部门

【答案】 A
15、债权相对性理论的内涵不包括()。
A.债权主体的相对性
B.债权内容的相对性
C.债权责任的相对性
D.债权客体的相对性

【答案】 D
16、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的( )，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。
A.10%，70%
B.15%，70%
C.20%，80%
D.25%，80%

【答案】 D
17、需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，属于施工企业()不良行为。
A.承揽业务
B.资质
C.安全
D.质量

【答案】 B
18、关于物权保护的说法，正确的是（　）。
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】 B
19、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。
A.统一管控
B.分级管控
C.重点管控
D.分类管控

【答案】 B
20、实用新型专利权和外观设计专利权自( )起生效。
A.审批之日
B.申请之日
C.领证之日
D.公告之日

【答案】 D
21、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】 D
22、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（ ）。
A. 应当使用散装水泥
B. 禁止损毁耕地烧砖
C. 应当使用预拌混凝土
D. 禁止远距离运输

【答案】 B
23、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。
A.丙公司应代甲清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】 C
24、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是( )。
A.脚手架作业人员
B.项目经理
C.专职安全员
D.BIM 系统操作员

【答案】 A
25、下列情形中,不属于违法分包的是
A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的
C.施工总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

【答案】 B
26、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。
A.侵权责任
B.违约责任
C.赔偿责任
D.缔约过失责任

【答案】 B
27、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】 B
28、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（　）。
A.抢救财产的需要
B.疏通交通的需要
C.经项目负责人同意
D.保证移动物件人员的安全

【答案】 B
29、专业承包企业资质序列，划分为()个资质类别。
A.36
B.13
C.12
D.10

【答案】 A
30、关于投标联合体的说法，正确的是（ ）。
A.联合体应在中标后提交共同投标协议
B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件
C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成
D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标

【答案】 B
31、施工企业必须为职工办理的保险是（ ）。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险

【答案】 C
32、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（ ）年的，法院不予保护。
A. 8
B. 10
C. 15
D. 20

【答案】 D
33、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得（）。
A.进行项目开工
B.参与项目投标
C.从事建筑施工活动
D.办理工程竣工验收

【答案】 C
34、关于工程竣工日期的说法，错误的是（ ）。
A. 经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B. 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
C. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
D. 建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期

【答案】 D
35、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押
C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】 C
36、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()（2013）
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用　　
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。　　
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序　　
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】 B
37、根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是()阶段。
A.土方作业
B.结构施工
C.设备安装
D.装饰装修

【答案】 A
38、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
39、下列情形中,用人单位可以解除劳动合同的是()
A.职工患病,在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】 D
40、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是()。
A.施工企业与物资部
B.物资部与材料商
C.施工企业与材料商
D.施工企业、物资部和材料商

【答案】 D
41、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）
A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构

【答案】 A
42、《建设工程安全生产条例》规定，施工单位作为施工起重机械机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用单位，其义务不包括()。
A.委托有专业资质单位进行安装
B.编制安装拆卸工程专项方案并组织技术交底
C.安装完毕后，组织出租、安装等单位进行验收
D.使用中达到国家规定的检测期限时，委托有专业资质检测机构进行检测

【答案】 B
43、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（ ）。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪

【答案】 C
44、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（ ）。
A. 建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B. 文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C. A和B满足其一即可
D. A和B必须同时具备

【答案】 D
45、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
46、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因( )造成的损失和费用。（2013）
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善

【答案】 C
47、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（ ）。
A. 旁站检验
B. 型式检验
C. 平行检验
D. 破损检验

【答案】 B
48、下列管辖权转移的说法，正确的是（ ）。
A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理
B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理
C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生
D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理

【答案】 D
49、关于项目经理的说法，正确的是（　）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

【答案】 A
50、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。
A.项目经理进行采购合同谈判
B.建设单位支付工程款
C.施工人员施工中高空坠物
D.施工队驾驶员的驾驶行为

【答案】 B
51、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 A
52、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（　）。
A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标
B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件
D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形

【答案】 D
53、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。
A. 鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的
B. 鉴定程序严重违法的
C. 鉴定结论经过质证认定的
D. 鉴定结论明显依据不足的

【答案】 C
54、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）。
A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案

【答案】 C
55、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至( )届满。
A.2014年7月10日
B.2015年7月10日
C.2012年7月10日
D.2013年7月10日

【答案】 A
56、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
A. 双方达成的补充协议
B. 双方签订的备案合同
C. 类似项目的结算价格
D. 市场的平均价格

【答案】 B
57、某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应商应承担（）。
A.侵权责任
B.刑事责任
C.违约责任
D.行政责任

【答案】 C
58、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是（ ）。
A. 出具自检合格证明
B. 向施工单位进行安全使用说明
C. 办理验收手续并签字
D. 定期进行检验检测

【答案】 D
59、下列有证据的应用，说法正确的是（ ）。
A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日
B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示
C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据
D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

【答案】 B
60、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A和B满足其一即可
D.A和B必须同时具备

【答案】 D
61、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（　）。2014
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】 A
62、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人

【答案】 D
63、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（ ）。
A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式
B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章
C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章
D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】 D
64、在下列情形中，可以邀请招标的是（ ）。
A.技术复杂、有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.需要采用不可替代的专利或专有技术的

【答案】 C
65、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C.在美国注册的企业设在上海的办事处
D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】 C
66、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应为竣工验收后?（）。
A.3个月内
B.4个月内
C.6个月内
D.9个月内

【答案】 C
67、职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。提出申请应在事故伤害之日或被诊断、鉴定为职业病之日起()个月内进行。
A.2
B.3
C.6
D.12

【答案】 D
68、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（　）承担举证责任。( 2015真题 )
A.职工本人
B.工伤治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门

【答案】 C
69、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行()。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册

【答案】 C
70、在正常使用条件下，()以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
A.供热、供冷系统
B.基础设施工程
C.屋面防水工程
D.节能保温工程

【答案】 B
71、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A.3月5日
B.3月12日
C.3月20日
D.4月10日

【答案】 A
72、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括( )。（2012）
A.先予执行　　
B.查封　　
C.拍照　　
D.制作笔录

【答案】 A
73、关于特种设备的使用的说法，正确的是（）。
A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用
B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求
C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件
D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记

【答案】 D
74、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.一般事故
D.较大事故

【答案】 B
75、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。
A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕
B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕
C.保证合同没有明确采用保证的方式
D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务

【答案】 B
76、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（　）。 2016
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 C
77、根据 2016 年 1 月 《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》规定，( )一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。
A.国家融资项目
B.大、中型项目
C.政府投资项目
D.国家重点项目

【答案】 C
78、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。
A.施工企业项目经理、现场监理工程师
B.施工企业技术负责人、建设单位负责人
C.施工企业技术负责人、总监理工程师
D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】 C
79、根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ ）。
A. 未变更
B. 重新协定
C. 原则上变更
D. 变更

【答案】 A
80、根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是（）。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度
C.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的

【答案】 C
81、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（　）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效
B.王某的行为为表见代理，合同无效
C.王某的行为为委托代理，合同有效
D.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】 D
82、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（　）。2017真题
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】 B
83、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（　）。
A.分包合同因指定分包而无效
B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责
C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证
D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案

【答案】 B
84、建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.工程所在地建设主管部门

【答案】 D
85、甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370 元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6 月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨 390元，则乙最终应付总款为每吨( )元。
A. 360
B. 370
C. 380
D. 390

【答案】 A
86、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（ ）。
A. 按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B. 建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C. 对各类能源消耗实行分类计量和统计
D. 对能源消费应实行包费制

【答案】 D
87、根据 2013 年 3 月国家发展和改革委员会等 8 部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》，“招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。”的规定，招标人向中标人出具了银行保函。下列说法正确的是( )。
A.中标人向招标人提供的履约保证金是保证担保
B.招标人向中标人提供的银行保函是保证担保
C.招标人向中标人提供的银行保函是质押担保
D.中标人向招标人提供的履约保证金是定金担保

【答案】 B
88、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（ ）承担。
A. 甲公司
B. 乙公司
C. 发包人
D. 甲公司和乙公司连带

【答案】 D
89、建设单位因故不能按期开工的，应当向（ ）申请延期。
A. 上级主管
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 发证机关

【答案】 D
90、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()（2013）
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除

【答案】 B
91、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（ ）讨论决定。
A. 上级法院院长
B. 审判委员会
C. 首席仲裁员
D. 高级法院审判委员会

【答案】 B
92、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（　）。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销

【答案】 C
93、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。（2014）
A.10
B.20
C.30
D.50

【答案】 C
94、涉外仲裁的范围不包括涉外()中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易
B.运输
C.婚姻
D.海事

【答案】 C
95、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。
A.处置程序和措施
B.应急预案体系
C.事故风险描述
D.预整及信息报告

【答案】 A
96、根据建造师注册管理的规定，应批准()人员的注册申请。
A.甲因工伤丧失了民事行为能力
B.乙取得资格证书4年后经继续教育合格方才申请注册
C.丙被吊销注册证书1年后提出申请注册
D.丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

【答案】 B
97、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（　）。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制

【答案】 A
98、施工单位应当于（ ）出具质量保修书。
A. 竣工验收合格时
B. 竣工验收备案时
C. 提交竣工验收报告时
D. 提交竣工结算文件时

【答案】 C
99、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()（2013）
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

【答案】 B
100、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（ ）。
A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

【答案】 A
101、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（　）。2017
A.统一组织编制建设工程生产安全事故
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】 D
102、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。
A.因意外事故造成对方财产损失的
B.造成对方人身伤害的
C.因自然因素造成对方财产损失的
D.因社会因素造成工程滞后的

【答案】 B
103、关于听证的表述中，不正确的是()。
A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用
B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证
C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利
D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证

【答案】 A
104、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。
A.38
B.40
C.42
D.44

【答案】 D
105、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（　）提出。 2016
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前

【答案】 D
106、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。
A.新颖性
B.创造性
C.实用性
D.专有性

【答案】 B
107、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构 成行贿罪，人民法院应当（ ）。
A.仅对甲单位进行刑事处罚
B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚
C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚
D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

【答案】 D
108、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产。该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是（ ）。
A.最高售价
B.最低售价
C.平均售价
D.生产的同类应税车辆的销售价格

【答案】 D
109、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）的行政处罚。
A.吊销资质证书
B.停业整顿
C.罚款
D.降低资质等级

【答案】 C
110、下列有关施工许可证的说法中正确的是（ ）。
A.发证机关应当自收到申请之日起10 日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
B.对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者3 日内一次告知建设单位需要补正的全部内容
C.审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延
D.对于不符合条件的，应