2019-2025年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加精品答案

单选题（共600题）
1、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（ ）。
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】 B
2、某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）。
A.允许其继续施工，限期补办延期手续
B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款
C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款
D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证

【答案】 B
3、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】 D
4、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（　）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】 C
5、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的()。
A.所有权
B.担保物权
C.用益物权
D.占有权

【答案】 C
6、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法中，正确的是（ ）。
A. 施工企业必须撤回仲裁申请
B. 施工企业在调解书签收前后不得反悔
C. 仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书
D. 仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】 D
7、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）。
A. 提交投标文件是承诺
B. 发放招标文件是要约
C. 签订书面合同是承诺
D. 发放中标通知书是承诺

【答案】 D
8、作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（ ）。
A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证
B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证
C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证
D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

【答案】 D
9、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（ ）。
A. 拆除施工组织方案
B. 堆放、清除废弃物的措施
C. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
D. 建设单位的资质证明

【答案】 D
10、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。
A. 项目招标计划
B. 项目施工组织设计
C. 安全管理实施方案
D. 合理用能的专题论证

【答案】 D
11、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（　）。( 2015真题 )
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
12、根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。
A.人民法院
B.人民政府
C.公安机关
D.监察机关

【答案】 A
13、法律规定，为（ ），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。
A. 债权人质押担保的当事人
B. 债权人质押担保的第三人
C. 债务人质押担保的当事人
D. 债务人质押担保的第三人

【答案】 D
14、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（ ）负责合同履行费用。
A. 履行义务一方
B. 接受履行的一方
C. 双方平均分摊
D. 双方按法定比例

【答案】 A
15、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑流工企业申请安全生产许可证时,应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）
A.企业资质证书
B.营业执照
C.市计报告
D.安全生产承诺书

【答案】 B
16、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（ ）
A. 配合建设单位24小时联动试车
B. 为避免冬期施工进行抢工
C. 自来水管爆裂进行抢修
D. 全运会项目开幕时间临近必须抢工

【答案】 C
17、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。
A.700
B.350
C.600
D.650

【答案】 C
18、动产质押合同出质人和质权人应当以（ ）订立动产质押合同。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 保证形式
D. 电话形式

【答案】 B
19、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。
A.对拆除工程进行备案
B.提供施工现场的地下管线资料
C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D
20、重点工程的施工现场防火巡查和防火应急演练的周期分别为（）。
A.每日，每半年
B.每周，每年
C.每月，每半年
D.每日，每年

【答案】 A
21、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由()向所转托的人的行为负民事责任。
A.代理人
B.被代理人A
C.代理人B和被代理人A按比例
D.代理人B和被代理人A连带

【答案】 A
22、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ ）
A. 企业投资的体育场
B. 企业投资的廉租住房
C. 企业投资的商品住房
D. 在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

【答案】 D
23、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） 的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定，下列表述中正确的是（ ）。
A. 土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝
B. 打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝
C. 结构施工阶段，夜间55分贝
D. 所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间

【答案】 C
24、某大型国有企业进行改制，改组为股份有限公司。以下不属于该公司组织机构的是 （）
A.董事会
B.股东会
C.监事会
D.股东大会

【答案】 B
25、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。
A. 2011年1月1日
B. 2010年1月1日
C. 2010年4月1日
D. 2009年4月1日

【答案】 B
26、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】 B
27、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（ ）。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工许可证自行废止
D.施工企业重新办理施工许可证

【答案】 C
28、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定

【答案】 B
29、根据《环境保护法》,关于企业法排放污染物,受到罚款处罚,承担按日连续处罚法律责任的说法,正确的是（ ）
A.被令改正,拒不改正的,应当按照原处罚数额按日连续处罚
B.按日连续处罚的时间自令改正之日起算
C.被令改正,拒不改正是按日连续处罚的前提
D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】 C
30、以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是（ ）。
A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3 个月
B.适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6 个月内审结
C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在7 日内告知当事人
D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序

【答案】 B
31、根据《绿色施工导则》,临时设施的占用面积应按用地指标所需的()设计。
A.最高面积
B.最低面积
C.平均面积
D.基本面积

【答案】 B
32、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。
A.环境保护
B.税率的确定
C.历史文化保护
D.增加施工许可证的申请条件

【答案】 B
33、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（ ）。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任
D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】 D
34、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。
A. 施工企业项目经理、现场监理工程师
B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人
C. 施工企业技术负责人、总监理工程师
D. 建设单位负责人、总监理工程师

【答案】 C
35、监理单位的主要安全责任之一是()。（2013）
A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】 D
36、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有 达成和解则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。
A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行.

【答案】 A
37、下列纠纷、争议中，不适用于《仲裁法》调整的是()。
A.合同纠纷
B.劳动争议仲裁
C.侵权纠纷
D.工程款纠纷

【答案】 B
38、有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（ ）。
A.移送管辖
B.协议管辖
C.指定管辖
D.管辖权转移

【答案】 D
39、根据《民法典》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。
A.须经债权人同意,且需办理公证于续
B.无需经债务人同意,也不必通知债务人
C.无需债务人同意,但需办理公证手续
D.无需经债权人同意,需通知债务人

【答案】 D
40、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.11月13日
B.11月18日
C.11月23日
D.12月28日

【答案】 C
41、下列属于保证方式的是()。
A.一般保证
B.特殊保证
C.专项保证
D.综合保证

【答案】 A
42、某市A 区的建设单位将其位于本市B 区的办公楼发包给本市C 区的施工企业，双方在本市D 区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（ ）人民法院提起诉讼。
A.A 区
B.B 区
C.D 区
D.C 区或A 区

【答案】 B
43、根据《企业所得税法》,下列收入中,应当征收企业所得税的是0
A.利息收入
B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金
C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费
D.财政拨款

【答案】 A
44、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。
A.统一管控
B.分级管控
C.重点管控
D.分类管控

【答案】 B
45、某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说
A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持
D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持

【答案】 B
46、关于著作权说法，错误的是（ ）。
A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人
B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后 50 年
C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日
D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体

【答案】 B
47、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（ ）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水

【答案】 A
48、设备工程师范某获得一项发明专利，下面说法正确的是（ ）。
A. 未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能使用这项技术
B. 范某的专利权在所有国家都会受到保护
C. 范某可以转让该项专利的申请权
D. 该项专利只能以范某的名字命名

【答案】 C
49、某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。
A.构成了不当得利之债
B.构成了无因管理之债
C.构成了侵权之债
D.没有债的关系

【答案】 C
50、 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的( )，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.50％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 D
51、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可

【答案】 B
52、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()（2013）
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除

【答案】 B
53、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（　）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练
B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】 C
54、（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A.部门规章
B.地方性法规与地方政府规章
C.部门规章与地方性法规
D.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

【答案】 A
55、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（ ）负责。
A.使用单位与建设单位
B.使用单位
C.施工单位与使用单位
D.使用单位与设计单位

【答案】 B
56、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（ ）。
A. 合法行为
B. 无权代理
C. 不正当竞争
D. 滥用代理权

【答案】 A
57、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（　）。2014
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】 D
58、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应（ ）资质的单位进行监测
A.设计
B.监理
C.勘察
D.地基检测

【答案】 C
59、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）。
A. 节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加
B. 工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收
C. 节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加
D. 参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】 B
60、下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡

【答案】 B
61、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是（ ）。
A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）
B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）
C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界
D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）

【答案】 D
62、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题
A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响
B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】 A
63、根据《建筑法》,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.监理单位

【答案】 A
64、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。（2016）
A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
65、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可

【答案】 B
66、当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。
A.2
B.3
C.5
D.7

【答案】 C
67、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。
A. —审法院庭审辩论期间
B. —审法院判决前
C.举证期限内
D. 二审法院开庭前

【答案】 C
68、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是（ ）。
A.仅对其合法的民事行为承担民事责任
B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任
C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任
D.仅以注册资本承担相应民事责任

【答案】 C
69、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（ ）合同。
A.效力待定
B.无效
C.可撤销
D.有效

【答案】 A
70、下列保险中，属于强制性保险的是（　）。
A. 意外伤害保险
B. 建筑工程一切险
C. 安装工程一切险
D. 工伤保险

【答案】 D
71、下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（ ）。
A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查
B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建
D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查

【答案】 C
72、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（　）负责强制执行。
A.公安机关
B.作出决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门

【答案】 B
73、关于竣工结算文件编审的说法，正确的是（ ）
A.实行总承包的工程，由具体承包人编制，由发包人直接审查
B.政府投资项目，由所在地城乡规划主管部门审查
C.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人需直接审查，不可委托工程造价咨询机构进行审查
D.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

【答案】 D
74、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60

【答案】 C
75、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（ ）。
A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B.实际施工人可以以转包人为被告起诉
C.人民法院可以追加转包人为本案当事人
D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

【答案】 A
76、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题
A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】 D
77、关于物权保护的说法，正确的是（　）。( 2015真题 )
A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】 B
78、招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人因不可抗力不能履行合同

【答案】 A
79、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定

【答案】 B
80、下列关于转包的说法中，正确的是()。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

【答案】 A
81、某公司需在（　　）投资额以下或者（　　）以下建筑面积可以不申请办理施工许可证。
A.10万;100平方米
B.20万;200平方米
C.30万;300平方米
D.40万;400平方米

【答案】 C
82、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（ ）。
A.知名法学家
B.基层法律服务工作者
C.当事人的亲属
D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】 B
83、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（　）。 2016
A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
84、建筑物倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业

【答案】 C
85、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（ ）。
A. 缺席判决
B. 按撤诉处理
C. 中止审理
D. 终止审理

【答案】 A
86、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方 各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失, 则以下说法正确的是（ ）。
A. 建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B. 建设单位只能向安装公司索赔20万元
C. 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D. 建设单位不可向安装公司索赔20万元

【答案】 A
87、建设单位因故不能按期开工的，应当向（ ）申请延期。
A. 上级主管
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 发证机关

【答案】 D
88、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是( )。
A.索赔报告
B.沉降观测纪录
C.施工组织设计
D.工程竣工报验单

【答案】 D
89、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（　）。2017
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】 B
90、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。
A.火灾
B.地震
C.原子裂变
D.爆炸

【答案】 C
91、对于建筑市场诚信行为的奖惩机制,下列说法正确的是()
A.要使失信企业在全国范围内“一处违法、处处受限
B.应当采取行政、经济、法律、社会舆论和私力救济等综合惩治措施
C.企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府监督主管部门处理
D.注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造帅信用档案信息的,由市级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门处理

【答案】 A
92、甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是()。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼

【答案】 C
93、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《民法典》的规定，下列选项中正确的是（ ）。
A. 应视为受要约人撤回承诺
B. 应视为受要约人撤销承诺
C. 若要约人未作出任何表示，则该承诺有效
D. 因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

【答案】 C
94、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价 1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报 1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为( ）万元。
A. 1020
B. 1010
C. 1000
D. 990

【答案】 A
95、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

【答案】 C
96、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（　）。2017真题
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】 A
97、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（ ）。
A. 收回国有资金
B. 重新审批该项目
C. 暂停项目执行或资金拨付
D. 撤销承包单位的资质证书

【答案】 C
98、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A. 6
B. 14
C. 20
D. 26

【答案】 D
99、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。
A.3.1万
B.3.9万
C.4.2万
D.5.2万

【答案】 B
100、关于表见代理的错误说法是（ ）。
A. 表见代理的行为人没有代理权
B. 表见代理是无效代理
C. 表见代理在本质上属于无权代理
D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】 B
101、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（ ）备案。
A.全国人民代表大会
B.最高人民法院
C.文物保护主管部门
D.国务院

【答案】 D
102、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。
A.请求法院撤销仲裁裁决
B.向高级人民法院起诉
C.向中级人民法院起诉
D.向上级仲裁委员会申诉

【答案】 A
103、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的 项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联 合体资质等级应为（）。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 暂定级

【答案】 C
104、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是()。
A.内可要求甲支付运费
B.甲可要求乙赔偿损失
C.乙可要求丙赔偿损失
D.材料损失由甲承担

【答案】