2019-2025年一级造价师之建设工程造价管理题库附答案（基础题）.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程造价管理题库附答案（基础题）

单选题（共600题）
1、为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（ ）。
A.项目经济评价
B.财政承受能力评价
C.物有所值评价
D.项目财务评价

【答案】 C
2、与传统的贷款融资方式不同，项目融资的担保来源主要是（ ）。
A.项目资产和预期收益
B.项目投资者的资信水平
C.项目第三方担保
D.长期供货协议

【答案】 A
3、以下关于政策性银行贷款描述中，说法正确的是（ ）。
A.目前我国的政策性银行有中国进出口银行和国家开发银行
B.政策性银行主要为实现国家中长期发展战略提供投融资服务
C.政策性银行贷款主要支持竞争性较强的市场项目投资
D.政策性银行贷款利率通常比商业银行贷款利率低

【答案】 D
4、关于房产税计税依据的说法，正确的是（ ）
A.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据计征房产税
B.新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税
C.以房产联营投资，共担经营风险的，以房产原值为计税依据计征房产税
D.以房产联营投资，不承担经营风险的，只收取固定收入的，按房产余值为计税依据计征房产税

【答案】 B
5、（2017年考题）为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是（）。
A.进入市场的利率走向
B.借款人对于融资风险的态度
C.项目现金流量的特征
D.资金筹集难易程度

【答案】 C
6、下列指标中，反映企业偿付到期债务能力的是（　）。
A.总投资收益率
B.资产负债率
C.项目投资回收期
D.资本金收益率

【答案】 B
7、（2014年考题）根据《民法典》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。
A.逾期付款的，遇价格上涨时
B.逾期付款的，遇价格下降时
C.逾期提取标的物的，遇价格下降时
D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时

【答案】 A
8、下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（ ）。
A.风险很强（K级）
B.风险强（M级）
C.风险较强（T级）
D.风险适度（R级）

【答案】 B
9、固定节拍流水施工的特点之一是（　　）。
A.专业工作队数大于施工过程数
B.施工段之间可能存在空闲时间
C.流水节拍等于流水步距
D.流水步距数等于施工过程数

【答案】 C
10、建设工程全要素造价管理的核心是（ ）。
A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构
B.协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系
C.采取有效措施控制工程变更和索赔
D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

【答案】 B
11、（2019年真题）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

【答案】 B
12、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（　）。
A.技术复杂，有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的
C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加

【答案】 B
13、（2018年考题）工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中时间间隔均为零
C.双代号时标网络计划中无虚工作
D.单代号网络计划中由关键工作组成

【答案】 B
14、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（　）。
A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税
B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税
C.房屋买卖，双方不交土地增值税
D.单位之间交换房地产，双方不交土地增值税

【答案】 B
15、利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（　）次。
A.3
B.4
C.7
D.12

【答案】 B
16、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，争端裁决委员会（DAB）应当在收到书面报告（ ）内对争端作出裁决，并说明理由。
A.28天
B.30日
C.84天
D.三个月

【答案】 C
17、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。
A.重视工程设计多方案的选择
B.明确造价控制人员及其任务
C.严格审查施工组织设计
D.严格审核各项费用支出

【答案】 B
18、（2021年真题）下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（ ）。
A.风险很强（K级）
B.风险强（M级）
C.风险较强（T级）
D.风险适度（R级）

【答案】 B
19、基于互联网的工程项目信息平台体实施的关键是指（ ）。
A.基于互联网技术标准的信息集成平台
B.项目信息发布与传递层
C.项目信息搜索层
D.数据安全层

【答案】 A
20、（2014年考题）根据《注册造价师工程管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ ）年以上。
A.8
B.10
C.12
D.15

【答案】 D
21、（2016年考题）根据《民法典》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。
A.订立合同时履行地市场价格
B.订立合同时付款方所在地市场价格
C.标的物交付时市场价格
D.标的物交付时政府指导价

【答案】 A
22、某项固定资产原值为50000 元，预计使用年限为6 年。预计净残值为2000 元，采用年数总和法进行折旧时，第3 年的折旧额为（ ）元。
A.6257
B.6000
C.9143
D.9520

【答案】 C
23、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点是（）。
A.能够考虑整个计算期内的现金流量
B.能够反映整个计算期内的经济效果
C.能够考虑投资方案的偿债能力
D.能够反映资本的周转速度

【答案】 D
24、属于融资决策分析阶段和融资结构设计阶段的工作是（ ）。
A.项目可行性研究和选择项目的融资方式
B.任命项目融资顾问和评价项目的融资结构及资金结构
C.选择银行、发出项目融资建议书和评价项目风险因素
D.初步确定项目投资结构和修正项目融资结构

【答案】 B
25、（2019年考题）下列税种中，采用超率累进税率进行计税的是（）。
A.增值税
B.企业所得税
C.契税
D.土地增值税

【答案】 D
26、工程项目目标控制的香蕉曲线法与S曲线法的主要区别是（）。
A.S曲线是以影响工程质量的主要因素为基础绘制的
B.香蕉曲线用于控制工程造价
C.S曲线用于控制工程进度
D.香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的

【答案】 D
27、在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（　　）
A.偿债备付率和投资收益率
B.利息备付率和偿债备付率
C.利息备付率和投资收益率
D.内部收益率和借款偿还期

【答案】 B
28、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（　　）
A.集权与分权的结合
B.项目经理的权限
C.矩阵制组织机构的稳定型性
D.职能部门经理的作用

【答案】 B
29、（2014年考题）工程网络计划中，关键线路是指（）
A.双代号网络计划中无虚箭线
B.单代号网络计划中由关键工作组成
C.双代号时标网络计划中无波形线
D.双代号网络计划中由关键节点组成

【答案】 C
30、生产性建设项目的总投资包括（　）两部分。
A.建安工程投资和设备、工器具购置费
B.建安工程投资和工程建设其他费用
C.固定资产投资和流动资产投资
D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】 C
31、（2019年真题）某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（ ）。
A.5.89%
B.7.84%
C.11.84%
D.15.79%

【答案】 D
32、工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括（ ）两个参数。
A.施工过程和流水强度
B.施工段和工作面
C.施工过程和流水节拍
D.流水节拍和流水步距

【答案】 A
33、某工程划分为 4 个施工过程，4 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为 2 天、6 天和 4 天,8 天，则需要派出（ ）个专业工作队。
A.10
B.6
C.8
D.5

【答案】 A
34、价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的（ ）之间存在此消彼长的关系。
A.使用成本与维护成本
B.生产成本与使用成本
C.生产成本与寿命周期成本
D.寿命周期成本与维护成本

【答案】 B
35、融资中应该采用何种利率结构，不需要考虑（ ）。
A.项目现金流量的特征
B.金融市场上利率的走向
C.借款人对控制融资风险的要求
D.货币结构与国家风险

【答案】 D
36、据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。
A.20和10
B.20和8
C.12和6
D.12和4

【答案】 C
37、关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法，正确的是 （　　）。
A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标
B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同
C.通用合同条款只适用于单价合同
D.通用合同条款只适用于总价合同

【答案】 B
38、在价值工程对象选择的ABC分析法中，C类部件是指（ ）。
A.占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件
B.占总成本10%～30%而占零部件总数20%～80%的零部件
C.占总成本10%～20%而占零部件总数60%～90%的零部件
D.占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件

【答案】 D
39、（2017年真题）根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（ ）。
A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.承诺的内容应当与要约的内容一致
C.要约邀请是合同成立的必经过程
D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】 B
40、下列分部工程费用中，不能直接分解到各工程分项的是( )。
A.临时设施费和保险费
B.二次搬运费和材料费
C.企业管理费和规费
D.检验试验费和临时设施费

【答案】 A
41、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。
A.强矩阵制
B.中矩阵制
C.弱矩阵制
D.中矩阵制、弱矩阵制

【答案】 B
42、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（　）。
A.38天
B.40天
C.56天
D.128天

【答案】 A
43、采用挣值分析法，动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数大于1,进度绩效指数小于1,则表明该工程当前的实际状态是（ ）。
A.费用节约，进度提前
B.费用超支，进度拖后
C.费用节约，进度拖后
D.费用超支，进度超前

【答案】 C
44、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（ ）。
A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据
B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据
C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据
D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据

【答案】 C
45、进行寿命周期成本分析时，设置费中各项费用的权衡分析的有效措施是（　）。
A.采用整体结构，减少安装费
B.进行节能设计，节省运行所需的动力费用
C.采用计划预修，减少停机损失
D.进行维修性设计

【答案】 A
46、（2020年真题）根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。
A.2
B.3
C.6
D.12

【答案】 B
47、针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。
A.成本和数量占比均高
B.成本占比高而数量占比小
C.成本和数量占比均低
D.成本占比小而数量占比高

【答案】 B
48、根据《合同法》，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（　）履行。
A.给付货币的，在给付货币一方
B.交付不动产的，在不动产所在地
C.交付动产的，在给付动产所在地
D.在订立合同所在地

【答案】 B
49、根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任与保修责任，叙述错误的是（ ）。
A.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由缺陷责任方承担
B.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查.检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3年
C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作
D.经查明属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用

【答案】 B
50、关于造价师执业的说法，正确的是（（ ） 。
A.造价师可同时在两家单位执业
B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业
C.造价师执业应持注册证书和执业印章
D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业

【答案】 C
51、根据我国民法典合同编，（　　）时合同成立。
A.承诺通知到达要约人
B.要约通知发出
C.要约通知到达受要约人
D.承诺通知发出

【答案】 A
52、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。
A.招标人不得修改已发出的招标文件
B.投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明
C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以视为有效投标文件,招标人应当接受
D.开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行

【答案】 D
53、某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（ ）。
A.0.87
B.0.9
C.1.11
D.1.15

【答案】 A
54、资金筹集成本与资金使用成本的区别在于（ ）。
A.资金筹集成本是在资金使用过程中多次、定期发生的
B.资金筹集成本是筹措资金时定期发生的
C.资金使用成本是在筹措资金时一次支付的
D.资金筹集成本可作为筹集资金额的一项扣除

【答案】 D
55、下列选项中，判断项目偿债能力的参数主要是（）
A.总投资收益率
B.速动比率
C.项目资金净利润率
D.财务内部收益率

【答案】 B
56、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（ ）内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。
A.20日
B.30日
C.20个工作日
D.30个工作日

【答案】 B
57、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。
A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响
B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本
C.社会成本主要发生在工程项目运营期
D.社会成本只在项目财务评价中考虑

【答案】 B
58、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（ ）
A.平均年限法
B.年数总和法
C.双倍余额递减法
D.工作量法

【答案】 A
59、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程被称为（ ）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程

【答案】 B
60、在工程勘察合同履行中，符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人提前（ ）天向勘察人发出开始勘察通知。
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 B
61、某项借款，名义利率 12%，计息周期为月时，则年有效利率是（ ）。
A.18.33%
B.10.38%
C.12.68%
D.10.52%

【答案】 C
62、（2021年真题）根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（ ） 。
A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地
B.发件人的主营业地或住所地任选其一
C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地
D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地

【答案】 A
63、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（　　）。
A.正常生产年份总成本费用
B.项目累计净现金流量
C.年度等值费用
D.运营期费用现值

【答案】 C
64、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。
A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

【答案】 C
65、初期设立的新设法人项目资本金筹措形式不包括（ ）。
A.股票私募
B.发行债券
C.公开募集
D.合资合作

【答案】 B
66、根据《必须招标的工程项目规定》（发改委第16号令），下列情况中，不属于必须招标的有（ ）。
A.某建设项目总投资额3000万元，其中使用国有资金200万元
B.某项目使用世界银行贷款投资，其施工单项合同估算价格为500万元
C.某项目全部使用国有资金投资，其中重要设备、材料采购单项合同估算价格在200万元以上
D.某项目全部使用国有资金投资，其中设计服务采购，单项合同估算价格在100万元以上

【答案】 A
67、（2019年考题）既有法人可用于项目资金的外部资金（）。
A.企业在银行的存款
B.企业产权转让
C.企业生产经营收入
D.国家预算内投资

【答案】 D
68、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（　）。
A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素
B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素
C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况
D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】 D
69、企业从银行借入资金500万元，年利率6％，期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。
A.6.00％
B.6.09％
C.6.121％
D.6.136％

【答案】 D
70、根据《标准施工招标文件》，在缺陷责任期终止后（ ）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 B
71、在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是（　）。
A.BOT和TOT
B.ABS和TOT
C.BOT和PFI
D.ABS和BOT

【答案】 B
72、（2013年考题）下列流水施工多数中，均属于时间参数的是（）。
A.流水节拍和流水步距
B.流水步距和流水强度
C.流水强度和流水段
D.流水段和流水节拍

【答案】 A
73、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。
A.受自然环境限制只有少量潜在投标人
B.需要采用不可替代的专利或者专有技术
C.招标费用占项目合同金额的比例过大
D.因技术复杂只有少量潜在投标人

【答案】 B
74、下列财务评价指标中，可用来判断项目偿债能力的是（　）。
A.财务内部收益率
B.流动比率
C.总投资收益率
D.项目资本金净利润率

【答案】 B
75、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统的开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（ ）。
A.计划评审技术
B.价值分析法
C.赢得值分析法
D.因素分析法

【答案】 A
76、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（　）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

【答案】 B
77、（2017年真题）企业所得税应实行 25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（ ）的税率征收企业所得税。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

【答案】 D
78、（2018年真题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。
A.借出资本承担的风险越大，利率就越高
B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升
C.社会平均利润率是利率的最低界限
D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

【答案】 A
79、工程项目的多次计价是一个（　）的过程。　
A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价
B.逐步深入和细化，逐步接近实际造价
C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算
D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价

【答案】 B
80、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（　）年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
81、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在监理人出具最终结清证书后的（　）内，将应支付款支付给承包人。
A.30
B.25
C.14
D.10

【答案】 C
82、（2020年真题）某工程项目完工后，承包商于2019年8月8日向业主方提交了竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下于2019年9月1日开始使用该工程，后经承包商再三催促，业主方于2019年11月12日进行竣工验收，2019年11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程实际竣工日期应为2019年（）。
A.8月8日
B.9月1日
C.11月12日
D.11月13日

【答案】 B
83、在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（ ）。
A.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平
B.VI＞1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平
C.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本
D.VI＞1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定

【答案】 D
84、（2018年考题）工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中时间间隔均为零
C.双代号时标网络计划中无虚工作
D.单代号网络计划中由关键工作组成

【答案】 B
85、（2017年真题）下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（）。
A.评价项目风险因素
B.进行项目可行性研究
C.分析项目融资结构
D.选择项目融资方式

【答案】 D
86、某工程项目竣工结算报告金额为3500 万元，则根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设单位对结算报告的审查时限为（　）日。
A.20
B.30
C.45
D.60

【答案】 C
87、根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的（　）.
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%

【答案】 C
88、在一般情况下，只适用于项目财务分析的是（　）。
A.敏感性分析
B.盈亏平衡分析
C.概率分析
D.风险分析

【答案】 B
89、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以 5000 元以上 2 万元以下 罚款的情形是（ ）。
A.跨地区承接业务不备案的
B.出租资质证书的
C.出借资质证书的
D.提供虚假材料申请资质的

【答案】 A
90、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（ ）。
A.概算造价
B.结算造价
C.重置价值
D.实际价值

【答案】 C
91、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。
A.预提、折旧或摊销
B.预提或摊销
C.折旧或摊销
D.折旧或预提

【答案】 B
92、项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（ ）越小。
A.盈利可能性
B.适应市场能力
C.抗风险能力
D.盈亏平衡总成本

【答案】 D
93、（2019年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是（）。
A.产品的结构分析
B.产品的材料分析
C.产品的性能分析
D.产品的功能分析

【答案】 D
94、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（ ）。
A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复
B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复
C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用
D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】 B
95、根据《民法典》合同，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是（ ）。
A.行使代位权
B.将标的物提存
C.通知解除合同
D.行使抗辩权

【答案】 B
96、下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是()。
A.年度竣工投产交付使用计划表
B.年度计划项目表
C.年度建设资金平衡表
D.投资计划年度分配表

【答案】 A
97、（2013年考题）工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。
A.进行充分研发，降低制造费用
B.购置备用构件，提高可修复性
C.提高材料周转速度，降低生产成本
D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】 B
98、下列建筑设计单位的做法，正确的是（ ）。
A.拒绝建设单位提出的违反相关规定降低工程质量的要求
B.按照建设单位要求在设计文件中指定设备供应商
C.不予理睬发现的施工单位擅自修改工程设计进行施工的行为
D.在设计文件中对选用的建筑材料和设备只注明了规格，未注明技术性能

【答案】 A
99、根据《建设工程质量管理条例》，建筑单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（　　）日内进行工程竣工验收备案。
A.7
B.10
C.15
D.30

【答案】 C
100、（2021年真题）关于造价师执业的说法，正确的是（（ ） 。
A.造价师可同时在两家单位执业
B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业
C.造价师执业应持注册证书和执业印章
D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业

【答案】 C
101、根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（　）的情形，应撤销其注册。
A.受到刑事处罚
B.以不正当手段获准注册
C.死亡或者丧失民事行为能力
D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用

【答案】 B
102、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（ ）。
A.项目资本金
B.投资者经营成本
C.项目投资额
D.投资者出资额

【答案】 D
103、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（　）。
A.比较法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比率法

【答案】 A
104、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）
A.发出开工通知
B.编制施工组织总设计
C.组织设计交底
D.施工期间照管工程

【答案】 C
105、双代号网络计划中关于关键节点的说法正确的是（　　）
A.关键工作两端的节点必然是关键节点
B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等
C.关键节点组成的线路必然是关键线路
D.两端是关键节点的工作必然是关键工作

【答案】 A
106、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（ ）。
A.通信建设项目
B.企业管理机关的办公楼
C.广播电视大楼
D.咨询服务建设项目

【答案】 A
107、关于资金成本性质的说法，正确的是（ ）。
A.资金成本是指资金所有者的利息收入
B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用
C.资金成本一般只表现为时间的函数
D.资金成本表现为资金占用和利息

【答案】 B
108、（2017年真题）投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（ ）的比值。
A.息税前利润与当期应付利息金额
B.息税前利润与当期应还本付息金额
C.税前利润与当期应付利息金额
D.税前利润与当期应还本付息金额

【答案】 A
109、某企业在年初向银行借贷一笔1000万元的资金，月利率为1％，则在6月底偿还时，单利和复利计算的利息分别是（）万元。
A.50和51
B.60和51
C.50和61.5
D.60和61.5

【答案】 D
110、基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有 （ ）。
A.视频会议
B.工作流管理
C.网站管理与报告
D.日历和任务管理

【答案】 A
111、（2015年考题）下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（ ）。
A.投资方案经济评价
B.编制工程量清单
C.审核工程概算
D.确定投标报价

【答案】 A
112、对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（ ）。
A.地基与基础
B.电气工程
C.电梯工程
D.钢结构基础

【答案】 D
113、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（　）。
A.平均年限法
B.年数总和法
C.行驶里程计算法
D.工作量法

【答案】 A
114、根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。
A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的
B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的
C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的
D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的

【答案】 A
115、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（ ）。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统
D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

【答案】 D
116、（2015年真题）土地增值税实行的税率是（ ）
A.差别比例税率
B.三级超率累进税率
C.固定比例税率
D.四级超率累进税率

【答案】 D
117、产品功能可从不同的角度进行分类，按功能的性质不同，产品的功能可分为（　）。
A.必要功能和不必要功能
B.基本功能和辅助功能
C.使用功能和美学功能
D.过剩功能和不足功能

【答案】 C
118、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括( )。
A.工艺方案比选和经济效益比选
B.技术方案比选和经济效益比选
C.技术方案比选和融资方案比选
D.工艺方案比选和融资方案比选

【答案】 B
119、（2021年真题）因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用 8 万元， 根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（ ）万元。
A.11
B.15
C.20
D.26

【答案】 B
120、关于建设工程全面造价管理，以下说法正确的是（ ）。
A.建设工程全方位造价管理是指要实现工程成本、工期、质量、安全与环保的集成管理
B.政府部门，行业协会，建设单位、施工企业及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于全面造价管理
C.项目经济评价属于工程设计阶段工程造价管理的主要内容
D.全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制

【答案】 D
121、价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（　　）。
A.产品的结构分析
B.产品的材料分析
C.产品的性能分析
D.产品的功能分析

【答案】 D
122、工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（ ）。
A.进行充分研发，降低制造费用
B.购置备用构件，提高可修复性
C.提