资源描述
2019-2025年监理工程师之合同管理自我检测试卷B卷附答案
单选题(共600题)
1、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后()天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】 A
2、承包人的设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查,合同约定的审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,()
A.应进行修改之后,再次提交
B.发出通知,催促其提出审查结论
C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意
D.不得进行下一步的工作
【答案】 C
3、ECC 共同预警的最重要的机制是()
A.早期警告
B.补偿事件
C.激励事件
D.协调沟通
【答案】 A
4、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是( )。
A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定
B.尿核黄素测定
C.红细胞核黄素测定
D.核黄素负荷实验
【答案】 A
5、设计施工总承包合同模式下,当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时,()应将被授权监理人员的()通知承包人。
A.发包人,姓名及其授权范围
B.发包人,职能分工及监理权限
C.总监理工程师,姓名及其授权范围
D.总监理工程师,职能分工及监理权限
【答案】 C
6、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为( )日。
A.78
B.14
C.90
D.30
【答案】 C
7、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为( )之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
【答案】 B
8、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
【答案】 D
9、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
【答案】 A
10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量
【答案】 B
11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于()。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额
【答案】 B
12、在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包括()
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
【答案】 B
13、对于投保人而言,保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿,而这一目的必须通过()实现。
A.补偿
B.索赔
C.投保
D.保证
【答案】 B
14、根据 FIDIC《施工合同条件》,关于工程接收的说法不正确的是()。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的,工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复,则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工
D.工程视为竣工,同时视为工程师已颁发了接收证书
【答案】 C
15、评标委员会的成员应为( )人以上单数。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
16、根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
【答案】 B
17、市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。
A.行政手段
B.合同
C.诚信
D.道德
【答案】 B
18、定金的数额由当事人约定,但不得超过( )。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
【答案】 B
19、建设工程勘察合同履行管理中,临时占地和设施要求,错误的是()
A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房
B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划,报请发包人批准
C.除专用合同条款另有约定外,临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担
D.临时占地使用完毕后,勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。
【答案】 A
20、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于承包人,说法正确的是( )。
A.总承包合同的承包人应是是独立承包人
B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系
C.履行合同过程中,承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
【答案】 D
21、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照( )的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】 B
22、检验水泥碱量的质量检验方法是( )
A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法
【答案】 A
23、对于时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目,一般采用( )的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
【答案】 D
24、建设工程勘察合同履行中,除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后()天内,将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】 B
25、(2020年真题)大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式( )。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计
【答案】 C
26、通用条件内以投标截止日前第28天定义为()作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日
【答案】 A
27、 设计施工总承包合同中,因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.承包人与发包人共同
D.监理人
【答案】 A
28、关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力
【答案】 B
29、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算
【答案】 D
30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是( )。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出
【答案】 B
31、根据《合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让
【答案】 A
32、预付款担保的主要形式为()
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函
【答案】 D
33、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种?( )
A.右内开门
B.右外开门
C.双向开启门
D.左内开门
【答案】 C
34、(2018年真题)关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是( )。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
【答案】 C
35、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定,建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
【答案】 B
36、关于绿色建材发展方向的说法,错误的是( )
A.高能耗生产过程
B.高新科技含量
C.高附加值产品
D.循环可再生利用
【答案】 A
37、根据《担保法》,关于保证的说法,错误的是()。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言,连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人
【答案】 C
38、(2014年真题)根据《标准施工合同》,施工合同文件包括( )。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
【答案】 B
39、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是()
A.根据委托人的指示,监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求,监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约,委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期,延长时间的监理工作
【答案】 C
40、某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()。
A.3万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
【答案】 A
41、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是( )。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担
【答案】 D
42、下列关于合同设备交付的开箱检验,说法错的是( )。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行,买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方
【答案】 D
43、在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
【答案】 A
44、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
【答案】 B
45、下列勘察合同文件中,解释顺序最为优先的是()。
A.勘察合同通用条款
B.投标函
C.勘察合同专用条款
D.发包人要求
【答案】 B
46、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要
【答案】 B
47、下列属于限制民事行为能力人的是( ) 。
A.十八周岁以上的自然人
B.十六周岁以上的未成年人
C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人
D.不满八周岁的未成年人
【答案】 C
48、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间( )前,以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起( )内作出答复;作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日,7日
B.10日,5日
C.10日,3日
D.14日,5日
【答案】 C
49、 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的( )小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48
【答案】 D
50、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
【答案】 A
51、关于中标和签订合同的说法,正确的是()。
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,根据招标文件与投标人订立书面合同
【答案】 C
52、下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.企业
D.公民
【答案】 B
53、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式,( )负责办理并承担费用,因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人
【答案】 A
54、保证合同内容没有缺项漏项,合同组成文件之间没有矛盾,体现合同评审工作中的( )。
A.合同严密性、完整性评审
B.与产品或过程有关要求的评审
C.合理性、可行性评审
D.合法性、合规性评审
【答案】 B
55、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是()
A.虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间
【答案】 B
56、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起的地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
【答案】 D
57、设备采购合同生效后,买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后,向卖方支付签约合同价的( )作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%
【答案】 B
58、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28 日内,应向卖方支付进度款,进度款支付至该批次合同材料的合同价格的( )。
A.90%
B.95%
C.97%
D.98%
【答案】 B
59、预付款担保的主要形式为()
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函
【答案】 D
60、(2019年真题)在建设工程设计合同中,属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金
【答案】 A
61、下列关于中标通知书的说法,错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选
【答案】 D
62、根据《标准设计施工总承包招标文件》,工程总承包项目的项目经理( )。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质
【答案】 D
63、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更应给予承包人增加合同价款时,变更价款的支付时间为()之日。
A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付
【答案】 D
64、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
【答案】 A
65、根据FIDIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
【答案】 D
66、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
【答案】 B
67、投保施工人员团体意外伤害险的说法,不正确的是( )。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16~65周岁之间
C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任
【答案】 D
68、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格力4000元/吨,合同约定2011年31日提货,但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算
【答案】 C
69、对于可能发生的变更,下列关于监理人指示变更的说法正确的是()。
A.不需征求承包人意见
B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更
C.承包人同意实施变更的,监理人应当发出变更指示
D.经发包人同意后发出变更指示
【答案】 D
70、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商
【答案】 B
71、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法,不正确的是( )。
A.提前竣工的,保险责任自行终止
B.工期延长的,保险责任自行延长至工程竣工
C.工程停工期间,保险责任中止,保险人不承担保险责任
D.工程停工后重新开工的,累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定
【答案】 B
72、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担
【答案】 C
73、只能以动产作为担保财产的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
【答案】 D
74、美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式
【答案】 C
75、根据《标准施工合同》,工程实际竣工日期,为( )。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日
【答案】 A
76、根据美国AIA标准合同文本,CM合同与雇主订立合同的当事人是( )。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
【答案】 C
77、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是( ) .
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
【答案】 B
78、下列关于合同计价方式的说法中,不正确的是( )。
A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况
B.固定单价合同对承包商而言,存在较大的报价风险
C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目
D.固定总价合同对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目总投资额,有利于投资控制
【答案】 C
79、下列法人中,属于特别法人的是( )。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.农村集体经济组织法人
【答案】 D
80、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
【答案】 A
81、某工程采用的是不足额投保方式(保险金额少于工程实际价值)投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中临时性工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
【答案】 C
82、对于设备采购合同的标记,下列说法正确的是( )。
A.除专用合同条款另有约定外,卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记,保证不污染设备本身
B.对于专用合同条款约定的超大超重件,卖方应在包装箱两侧标注“小心,轻放”以便装卸和搬运
C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品,则应在包装箱上标明“此端朝上,请勿倒置”
D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定
【答案】 D
83、下列关于评标专家必须满足的条件,说法不正确的是()。
A.从事相关专业领域工作满8年
B.具有高级职称
C.熟悉有关招标投标的法律法规
D.与投标人没有经济利益关系
【答案】 B
84、根据《施工合同标准文本》的规定,监理人在施工合同履行中( )。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员,相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员,但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方
【答案】 C
85、(2019年真题)因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任
【答案】 D
86、关于定标的说法,正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同
【答案】 B
87、实行设计总包的,按照合同约定或经招标人同意,设计单位( ),将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式
【答案】 C
88、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。
A.按监理人提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
【答案】 D
89、关于施工阶段施工部位检查的表述中,不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后,由监理人重新检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
【答案】 A
90、关于留置的说法,不正确的是()。
A.留置权不得通过合同的约定产生
B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制
D.当事人不得约定不得留置的动产
【答案】 D
91、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
【答案】 A
92、根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天
【答案】 C
93、在勘察设计招标中,除投标人须知另有规定外,投标有效期为( )。
A.28日
B.56日
C.60日
D.90日
【答案】 D
94、材料采购合同中,卖方应在合同材料预计( )预通知买方,并在合同材料( )正式通知买方。
A.启运7日前,启运24小时前
B.启运7日前,启运24小时内
C.启运24小时前,启动24小时内
D.启运24小时前,到达前24小时内
【答案】 B
95、设备采购招标评标中,对零配件及其售后服务的评审,应以设备运行()年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】 B
96、根据《施工合同标准文本》的规定,单位工程经验收合格后,由()向承包人出具经( )签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构
【答案】 A
97、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
【答案】 B
98、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案,则评标委员会会对()递交的备选投标方案予以考虑。
A.所有投标人
B.通过初步评审的投标人
C.中标候选人
D.中标人
【答案】 D
99、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定,说法正确的是( )。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准双方协商
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费
【答案】 D
100、根据NEC《工程施工合同》,选项F属于( )。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
【答案】 C
101、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在( )g左右。
A.25
B.35
C.67
D.77
【答案】 C
102、某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
【答案】 C
103、设备采购合同中,由( )负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方
B.卖方
C.运输部门
D.安装单位
【答案】 B
104、根据FIDIC施工合同条件,在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分,该部分视为自( )起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日
【答案】 B
105、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定,一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起( )个月。
A.2
B.3
C.6
D.12
【答案】 C
106、在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为 ( )
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
【答案】 A
107、招标人对已发出的招标文件进行修改的,应当在( )以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.开标时间至少5日前
B.开标至少15日前
C.资格评审工作开始前5天
D.资格评审工作开始前15天
【答案】 B
108、(2018年真题)根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人的责任的是( )。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
【答案】 A
109、关于工程设计招标投标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法提出技术经济指标
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
【答案】 D
110、设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
【答案】 A
111、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外,还要注意做到答案具有穷尽性和( )。
A.可比性
B.互斥性
C.包含性
D.重叠性
【答案】 B
112、根据美国建筑师学会(AIA发布的IPD (集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是( )。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔
【答案】 D
113、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解、原则是()
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
【答案】 A
114、FIDIC合同系列中,《施工合同条件》中,属于工程师的主要责任和义务的是()
A.做好项目资金安排
B.给予承包商现场占有权
C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等
D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力,工程师有权修改合同
【答案】 C
115、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是( )。
A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作,也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务,则仍应对安装、调试不成功承担责任
【答案】 C
116、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知,投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指( )。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人
【答案】 A
117、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定
【答案】 C
118、如果工程
展开阅读全文