2019-2025年设备监理师之设备监理合同自我检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同自我检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
2、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
3、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
4、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
5、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
6、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录
B.中标函
C.合同协议书
D.承包商建议书

【答案】 A
7、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
8、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照( )履行。
A.地方标准
B.乙方企业标准
C.国家标准
D.甲方企业标准

【答案】 C
9、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
10、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照( )的计算方法，支付逾期付款利息。
A.合同约定
B.买受人提供
C.银行延期付款规定
D.法律规定

【答案】 A
11、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。
A.安全设施
B.安全警示标志
C.安全疏散标志
D.安全报警装置

【答案】 B
12、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
13、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。
A.代理权
B.介入权
C.追认权
D.代位权

【答案】 B
14、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
15、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
16、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
17、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
18、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。
A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配
B.合同当事人相互享有同等的权利
C.合同当事人相互承担同等的义务
D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】 A
19、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
20、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是( )。
A.发明专利权
B.实用新型专利权
C.职务作品著作权
D.商标专用权

【答案】 A
21、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
22、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
23、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让
D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】 B
24、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。
A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的
B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的
C.主合同争议未经审判的
D.债务人无偿转让财产的

【答案】 C
25、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
26、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。
A.开标前
B.提交投标书时
C.开标现场
D.确定招标人前

【答案】 C
27、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
28、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
29、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。
A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价
B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价
C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价
D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】 B
30、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。
A.自仲裁裁决作出之日起10日内
B.自仲裁裁决作出之日起15日内
C.仲裁裁决作出之日
D.仲裁裁决送达之日

【答案】 C
31、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
32、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。
A.业主
B.承包商项目经理
C.承包商
D.工程师代表

【答案】 B
33、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
34、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。
A.竣工时间及相关费用
B.相关费用并加合理利润
C.竣工时间、相关费用并加合理利润
D.缺陷通知期及相关费用

【答案】 B
35、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人
B.自然人
C.销售者
D.仓储者

【答案】 B
36、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
37、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
39、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
40、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
41、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
42、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。
A.缺陷通知期延长损失
B.费用支出，且含合理利润
C.直接损失
D.费用支出，但不含合理利润

【答案】 B
43、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
44、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】 A
45、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
46、合同法律关系的内容是( )。
A.权利和义务
B.权利和责任
C.法律事实
D.法律行为

【答案】 A
47、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
48、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
49、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
50、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该户居民如何得到炉具的事实不清
C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负
D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】 A
51、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
52、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。
A.乙公司
B.甲公司
C.邮电部门
D.双方各一半

【答案】 B
53、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
54、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。
A.设备的购买价格
B.设备的残值
C.设备的全部重置成本
D.设备的制造成本

【答案】 C
55、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
56、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
57、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
58、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
59、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。
A.刑事责任
B.瑕疵担保责任
C.行政责任
D.产品责任

【答案】 D
60、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
61、合同法律关系的内容是( )。
A.权利和义务
B.权利和责任
C.法律事实
D.法律行为

【答案】 A
62、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是( )。
A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果
B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充
C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责
D.参加工程竣工验收

【答案】 C
63、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
64、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。
A.最后4个月
B.最后6个月
C.最后3个月
D.最后2个月

【答案】 B
65、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。
A.设备的购买价格
B.设备的残值
C.设备的全部重置成本
D.设备的制造成本

【答案】 C
66、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。
A.不可抗力
B.索赔
C.风险与保险
D.竣工结算

【答案】 A
67、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
68、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
69、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
70、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 C
71、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
72、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
73、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
74、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。
A.锅炉辅机
B.天然气
C.军工产品
D.铁矿石

【答案】 A
75、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。
A.签发初步验收证书
B.启动试车
C.性能验收试验
D.签发最终验收证书

【答案】 A
76、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
77、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。
A.开标前
B.提交投标书时
C.开标现场
D.确定招标人前

【答案】 C
78、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
79、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
80、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是( )。
A.承包商完成全部工程的日期
B.工程通过竣工试验的日期
C.工程师签发接收证书的日期
D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】 D
81、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
82、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
83、下列关于仲裁审理的说法，正确的是( )。
A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理
B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理
C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况
D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】 A
84、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21
B.28
C.56
D.84

【答案】 D
85、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是( )。
A.委托人不履行合同，无权请求返还定金
B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金
D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】 D
86、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
87、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
88、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
89、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
90、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
91、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
92、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
93、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
94、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，( )。
A.觉察到该不可抗力事件的14天内
B.该不可抗力事件发生的14天内
C.觉察到该不可抗力事件的28天内
D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】 A
95、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
96、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
97、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺

【答案】 A
98、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成( )的事故。
A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失
B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】 C
99、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己

【答案】 B
100、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
101、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
102、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。
A.要约人发出要约时
B.要约到达受要约人时
C.要约人通知受要约人时
D.受要约人作出承诺时

【答案】 B
103、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
104、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.再要约
D.承诺

【答案】 A
105、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
106、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。
A.执行
B.撤销
C.中止执行
D.不予执行

【答案】 C
107、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
108、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
109、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
110、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
111、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
112、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
113、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
114、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
115、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
116、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己

【答案】 B
117、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
118、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
119、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
120、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
121、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
122、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
123、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。
A.投标人发出投标文件
B.招标人收到投标文件
C.提交投标文件截止
D.提交投标保证

【答案】 C
124、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
125、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 C
126、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
127、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
128、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是(