2025年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案.docx

2025年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案

单选题（共600题）
1、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（ ）
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
2、下列关于标包划分的说法中，正确的是（ ）。
A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力
B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应
C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标
D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】 C
3、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
4、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）
A.质押担保
B.抵押担保
C.保证担保
D.留置担保

【答案】 C
5、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（　）。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效

【答案】 A
6、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（ ）
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
7、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行

【答案】 C
8、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.发包人代表

【答案】 A
9、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（　）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
10、下列勘察要求说法错误的是（ ）
A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责
B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置
C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔
D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】 D
11、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
12、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（　）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
13、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（　　）担保。
A.定金
B.抵押
C.留置
D.质押

【答案】 A
14、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】 D
15、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件

【答案】 C
16、根据《招标投标法实施条例》，（　）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。
A.优秀的建设方案
B.最低的报价
C.最好的工作质量
D.最快的工期

【答案】 A
17、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
18、合同工期为（　）。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
19、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（　）。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目

【答案】 A
20、关于踏勘现场的说法错误的是（）。
A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责
B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用
C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场
D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行

【答案】 A
21、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（　）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】 C
22、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
23、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（　　）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
24、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（　　）。
A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】 C
25、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（　　）。
A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
26、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
27、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（　）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】 A
28、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（ ）。
A.施工期
B.合同工期
C.缺陷责任期
D.保修期

【答案】 A
29、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（　）。
A.抵押
B.最高额抵押
C.质押
D.最高额质押

【答案】 B
30、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
31、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决

【答案】 A
32、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
33、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（　）。
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体

【答案】 C
34、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证

【答案】 A
35、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（　　）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权
B.销售权
C.购买权
D.所有权

【答案】 D
36、较高强度活动相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 A
37、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（　）。
A.通用合同条款
B.专用合同条款
C.合同附件格式
D.合同协议书

【答案】 D
38、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
39、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（ ）。
A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查
B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天
C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查
D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算

【答案】 B
40、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。
A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用
B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用
C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场
D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担

【答案】 B
41、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
42、（　）以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书
B.竣工结算
C.颁发缺陷责任终止证书
D.颁发结清证书

【答案】 D
43、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货( )天前通知承包人。
A.3
B.5
C.7
D.11

【答案】 C
44、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（　）之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】 B
45、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（　　）。
A.建设单位或者工程设计单位
B.监理单位或者设计单位
C.监理单位或者工程总承包单位
D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】 D
46、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（ ）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12
B.24
C.48
D.72

【答案】 D
47、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.分包商
D.材料商

【答案】 D
48、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（　　）承担。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
49、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（　）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
50、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准

【答案】 B
51、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
52、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
53、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（　　）。
A.简明施工合同规范
B.简明施工合同文本
C.施工合同标准文本
D.施工合同标准规范

【答案】 C
54、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
55、投标截止时间前已经进口的货物，可报（　　）。
A.出厂价
B.仓库交货价
C.施工现场交货价
D.货交承运人指定地点

【答案】 B
56、关于抵押物的说法，正确的是（）。
A.不能是第三人提供的财产
B.只能是债务人提供的财产
C.必须转移占有
D.不必转移占有

【答案】 D
57、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】 D
58、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】 C
59、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
60、永久工程的大型设备一般情况下由（　　）采购。
A.供货人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
61、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
62、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
63、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。
A.采购方
B.供货方
C.运输部门
D.保管部门

【答案】 B
64、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】 D
65、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（　）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】 C
66、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。
A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议
B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任
C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体
D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】 A
67、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
68、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】 D
69、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()
A.监理合同注明的开始至完成的时间
B.监理合同约定的监理工作的日历天数
C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】 C
70、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】 D
71、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()
A.施工合同的发包人
B.施工会同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 A
72、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】 D
73、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（　　）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

【答案】 C
74、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（　　）。
A.投保人是发包人
B.应以承包人的名义投保
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】 C
75、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（　　）
A.投标报价大小写不一致
B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字
C.投标联合体没有提交共同投标协议
D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】 A
76、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()
A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还

【答案】 C
77、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（　　）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
78、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()
A.不可抗力发生日
B.发出通知日
C.通知到达对方日
D.对方同意日

【答案】 C
79、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（　）。
A.日拖期赔偿额和最低限额
B.最高限额和最低限额
C.计算方法和最低限额
D.计算方法和最高限额

【答案】 D
80、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
81、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
82、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（ ）
A.评标的工作量小
B.选择中标人的范围窄
C.评标时间短
D.招标费用低

【答案】 B
83、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
84、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
85、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 A
86、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（　　）。
A.管理承包
B.合同承包总价
C.风险型CM模式
D.保证工程最大费用

【答案】 D
87、设计团队招标主要通过对（　　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
88、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
89、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。
A.④-①-②-③
B.③-④-②-①
C.①-③-②-④
D.①-④-②-③

【答案】 D
90、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（　　）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
91、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（　　）。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁

【答案】 A
92、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
93、学龄前儿童每日可摄入约（　　）g蔗糖。
A.10～15
B.15～20
C.20～30
D.30～40

【答案】 A
94、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（　　）。
A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的 0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的 10%
D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料

【答案】 D
95、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】 C
96、在设计合同履行中，由（　　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
97、根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（　）内向发包人提交书面报告。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天

【答案】 A
98、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
99、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
100、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。
A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

【答案】 D
101、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（　　）。
A.在该指示发出的 24 小时内提出书面异议
B.在收到该指示的 48 小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在 48 小时内回复

【答案】 D
102、 下列关于定标的说法，正确的是 ( )
A.确定中标人的权力归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
103、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
B.合同专用条款内约定的监理人工作
C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

【答案】 C
104、某工程未经竣工验收，发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程，承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告，4 月 20 日经验收质量合格，监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月15日
C.4月20日
D.4月25日

【答案】 A
105、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（　）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
106、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（ ）。
A.承包人可以自行修正
B.承包人无权提出修正申请
C.监理人与承包人均有权进行修正
D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

【答案】 D
107、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？( )
A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固
B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢
C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接
D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm

【答案】 C
108、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
109、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（ ）。
A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

【答案】 D
110、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。
A.12
B.24
C.48
D.56

【答案】 B
111、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的强制标示内容有（　　）。
A.生产日期和保质期
B.食品名称
C.经销商的名称和地址
D.净含量
E.产品标准号和质量等级

【答案】 A
112、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位

【答案】 B
113、设计施工总承包合同的订立中，（　　）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 B
114、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
115、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（　　）。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁

【答案】 A
116、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（　）。
A.1800万元，1800万元
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元

【答案】 B
117、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责