2019-2025年一级建造师之一建工程法规能力提升试卷A卷附答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规能力提升试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。
A.投资45万元的厂房
B.造价为60万元的管道安装工程
C.建筑面积为250平方米的装修工程
D.建筑面积为350平方米的修缮工程

【答案】 C
2、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】 B
3、关于代理的说法，正确的是（ ）。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止
D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理

【答案】 C
4、根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处()。
A.3年以下有期徒刑或者拘役
B.3年以上7年以下有期徒刑
C.5年以下有期徒刑或者拘役
D.5年以上10年以下有期徒刑

【答案】 B
5、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。
A.遗存于中国内水的起源国不明的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物
C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物
D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】 A
6、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（　），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 A
7、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（　）负责。
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 B
8、 法定代理的成立，是基于( )。
A.代理人与被代理人之间的亲属关系
B.法律的直接规定
C.被代理人的请求
D.代理人的请求

【答案】 B
9、 保险合同中,负有支付保险费义务的人是()
A.保险人
B.受益人
C.被保险人
D.投保人

【答案】 D
10、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（ ）。
A.宪法至上
B.同一部门制定的新法优于旧法
C.同一部门制定的特别法优于一般法
D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大裁决

【答案】 D
11、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
12、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A. 特级、一级、三级
B. 施工总承包、专业分包和劳务承包
C. 甲级、乙级、丙级
D. 施工总承包、专业承包和劳务分包

【答案】 D
13、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（ ）。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】 C
14、按照《行政诉讼法》规定,行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销,并判决行政机构重新作出行政行为,则行政机构不得( )。
A.作出与原行政行为基本相同的行政行为
B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为
C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为
D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】 D
15、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（　）。( 2015真题 )
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的

【答案】 C
16、甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是()。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼

【答案】 C
17、根据我国《民法典》的规定，从（ ）起超过20年，当事人向人民法院请求保护民事权利的，人民法院不予保护。
A. 权利被侵害之日
B. 当事人知道或者应当知道权利被侵害时
C. 当事人主张权利时
D. 当事人要求义务人履行其义务时

【答案】 A
18、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。
A.经附近居民所在单位的同意
B.在居民小区代表监视下施工
C.公告附近居民
D.经居民小区业主委员会同意

【答案】 C
19、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是()。
A.内可要求甲支付运费
B.甲可要求乙赔偿损失
C.乙可要求丙赔偿损失
D.材料损失由甲承担

【答案】 D
20、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()或者环境保护主管部门报告。
A.省级人民政府
B.事故发生地的市级以上地方人民政府
C.上一级人民政府
D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】 D
21、根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是()。
A.建设工程合同
B.保管合同
C.买卖合同
D.融资租赁合同

【答案】 B
22、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（　）。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国际法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

【答案】 C
23、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（　）。( 2015真题 )
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】 B
24、王某的父亲患重病住院急需用钱，朋友刘某听闻情况后表示愿意借给王某5 万元，但要求王某一年后须加倍偿还，否则王某需以其房产代为偿债，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（ ）。
A.因显失公平而无效
B.因乘人之危而可撤销
C.因乘人之危而无效
D.因显失公平而可撤销

【答案】 B
25、某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是 （）
A.禁止夜间施工
B.夜间24时前可以施工
C.公告附近居民后，可以在夜间施工
D.因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工

【答案】 D
26、张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了1个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%

【答案】 D
27、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（　）年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5

【答案】 B
28、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为（ ）。
A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的
B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的
C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问
D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

【答案】 C
29、 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的( )日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
30、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】 B
31、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（　）。 2016
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】 C
32、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5％，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元

【答案】 B
33、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（　）。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】 D
34、下列证据中,属于民事证据中书证的是（）
A.法律条文
B.法院的司法解释
C.施工合同复印件
D.建筑施工规范

【答案】 C
35、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（　）。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】 B
36、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（ ）。
A. 建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准
B. 未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工
C. 经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准
D. 按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

【答案】 C
37、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。（2015）
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书
D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C
38、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（ ）。
A. 建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标
B. 依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标
C. 招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇
D. 施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

【答案】 D
39、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司，该建筑公司将此钢材应用到工程上发生了重大事故，则该建筑公司()
A.只能申请法院或仲裁机构变更该合同
B.可申请法院或仲裁机构撤销该合同
C.可申请法院确认该合同无效
D.可继续认可该合同

【答案】 B
40、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日

【答案】 B
41、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。钢材公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，钢筋生产公司的回函属于（ ）。
A.要约邀请
B.承诺
C.新要约
D.部分承诺

【答案】 C
42、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（ ）。
A. 必须再次审查，审查合格延期３年
B. 不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C. 按照初始条件重新申请办理
D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】 D
43、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（ ）。
A. 因使用不当造成的质量缺陷
B. 因用户装修引起的卫生间渗漏
C. 一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D. 地震导致的剪力墙裂缝

【答案】 C
44、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。
A. 2010年3月15日
B. 2010年3月31日
C. 2012年3月15日
D. 2012年3月31日

【答案】 A
45、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合周的说法，错误的是（）
A.应以书面方式订立
B.若以口头方式订立则租赁期视为6个月
C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】 B
46、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。
A.侵权责任
B.违约责任
C.赔偿责任
D.缔约过失责任

【答案】 B
47、和解与调解相比较,其主要区别为()。
A.是否能够经济、及时地解决纠纷
B.纠纷的解决有无第三方介人
C.是否利于维护双方的合作关系
D.达成的协议是否具有强制执行的效力

【答案】 B
48、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（　　）。
A.人民法院
B.人民政府
C.公安机关
D.监察机关

【答案】 A
49、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是( )。（2012）
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】 A
50、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。
A.要约邀请
B.新要约
C.承诺
D.承诺意向

【答案】 B
51、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是( )。（2012）
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平

【答案】 D
52、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。（2015）
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定

【答案】 C
53、根据《标准化法》关于团体标准、企业标准的说法，正确的是( )。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开
C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度
D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

【答案】 C
54、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()
A.建设工程施工许可证
B.建设工程监理许可证
C.建设工程设计许可证
D.建设工程施工管理证

【答案】 A
55、下列关于要约撤回的叙述，错误的是()。
A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回
B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人
D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】 A
56、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（ ）
A.11月1日
B.8月1日
C.7月10
D.6月1日

【答案】 C
57、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包单位仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法错误的是（ ）。
A.总承包单位承担全部责任
B.幕墙分包单位需承担责任
C.总、分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任

【答案】 A
58、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是()。
A.行政诉讼的被告与原告是恒定的
B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份
C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能
D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议

【答案】 B
59、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。
A.施工企业必须撤回仲裁申请
B.施工企业在调解书签收前后不得反悔
C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书
D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】 D
60、某施工企业是法人,关于该施工企业应当具备条件的说法,正确的是（ ）
A.该施工企业能够自然产生
B.该施工企业能够独立承担民事责任
C.该施工企业的法定代表人是法人
D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】 B
61、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（（）。
A.责令停业整顿
B.吊销资质证书
C.降低资质等级
D.依法追究刑事责任

【答案】 B
62、某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是()。
A.承包商和分包商
B.承包商和保证人
C.业主和保证人
D.业主和承包商

【答案】 C
63、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是( )。
A.施工单价合同估算价为 300 万
B.重要设备单价合同估算价为 150 万
C.勘察合同估算价为 50 万
D.监理合同估算价为 100 万

【答案】 D
64、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（　　）。
A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请
B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁
C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行
D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

【答案】 D
65、为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有()的正规生产厂家产品。
A.生产许可证
B.安全许可证
C.销售许可证
D.产品合格证

【答案】 D
66、建筑市场诚信行为信息中的（）是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励、表彰所形成的记录。
A.不良行为记录
B.良好行为记录
C.优良行为记录
D.优秀行为记录

【答案】 B
67、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。 根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知张某。
A. 6月1日
B. 6月16日
C. 7月2日
D. 7月16日

【答案】 C
68、根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（ ）。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

【答案】 C
69、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A. 半年
B. 二年
C. 一年
D. 三年

【答案】 C
70、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（　）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】 D
71、下列关于债权的表述，正确的是()。
A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生
B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定
C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债
D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债

【答案】 A
72、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤

【答案】 C
73、监理人应在计划开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
A.7
B.5
C.3
D.10

【答案】 A
74、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

【答案】 B
75、以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.施工组织方案

【答案】 B
76、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（ ）。
A. 该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B. 该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C. 由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D. 该补充协议应当作为工程款结算的依据

【答案】 C
77、知识产权与其他财产所有权的相同点在于都具有( )。
A.财产权和人身权的双重属性
B.地域性
C.期限性
D.排他性

【答案】 D
78、关于招标文件的说法，正确的是（　）。 2016
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】 C
79、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（　）。2017真题
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】 D
80、下列工程中不需要办理施工许可证的是（ ）。
A.工程投资额在40万的工程
B.抢险救灾及其他临时性房屋
C.采购人依法能够自行建设
D.办理施工证需要费用过多

【答案】 B
81、根据我国《民法典》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（ ）的除外。
A.债权人对债务人的债权合法
B.该从权利专属于债权人自身
C.债务人的债权已到期
D.对债权人造成损害

【答案】 B
82、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。
A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告
C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报
D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

【答案】 C
83、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。（2014）
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

【答案】 A
84、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处( )罚款。
A.10 万元以上30 万元以下
B.15 万元以上30 万元以下
C.20 万元以上40 万元以下
D.20 万元以上50 万元以下

【答案】 D
85、下列情形中没有违反《安全生产法》规定的是（ ）。
A. 为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上
B. 由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼
C. 为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室
D. 为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内

【答案】 C
86、关于投标报价的说法，正确的是（ ）。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

【答案】 C
87、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司

【答案】 D
88、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务而发生的债称为（ ）。
A. 合同
B. 侵权
C. 不当得利
D. 无因管理

【答案】 D
89、安装工程一切险所承保的损失范围包括（ ）。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失
B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失
C.因施工机具失灵造成的本身的损失
D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】 D
90、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。
A.50％以上
B.50％～100％
C.100％以上
D.200％

【答案】 B
91、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故

【答案】 B
92、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,说法正确的是()。
A.应由施工单位承担全部责任
B.应由建设单位承担全部责任
C.应由建设单位和施工单位承担连带责任
D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任

【答案】 C
93、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是（ ）。
A.自保险办理之日起到危险工作结束之时
B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日
C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日
D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】 B
94、下列有关担保的说法，正确的是（ ）。
A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保
B.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任
C.担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度
D.主合同无效，不影响担保合同的效力

【答案】 C
95、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。
A. 6月4日
B. 6月9日
C. 7月19日
D. 7月24日

【答案】 D
96、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查
D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】 C
97、下列法律中，属于社会法的是（ ）。
A. 《标准化法》
B. 《招标投标法》
C. 《建筑法》
D. 《劳动合同法》

【答案】 D
98、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.乙对全程运输承担责任
C.乙仅对自己的运输区段负责
D.甲应直接要求丙赔偿损失

【答案】 B
99、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（ ）。
A. 向法院申请撤销裁决
B. 向人民法院起诉
C. 向上级仲裁机构申诉
D. 向人民法院申请执行

【答案】 D
100、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（ ）之前申请注册。
A. 2008年11月23日
B. 2008年2月8日
C. 2010年11月23日
D. 2011年2月8日

【答案】 D
101、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是（ ）。
A. 虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B. 投标人购买招标文件，属要约行为
C. 投标人参加现场考察，属要约行为
D. 评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

【答案】 A
102、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（ ）。
A.建立安全生产管理制度
B.建立项目安全生产管理体系
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题

【答案】 B
103、按照《建设工程价