2025年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升试卷A卷附答案单选题（共600题）1、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】 C2、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】 A3、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。 A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】 C4、（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 A5、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】 B6、根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 B7、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】 D8、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】 C9、流水步距的数目取决于（）A.总的施工过程数B.参加流水的施工过程数C.流水节拍D.施工段数【答案】 B10、在建设工程活动中，总监理工程师签发（ ），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】 A11、对于设备采购，一般不采取（）方式。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.代理采购【答案】 D12、有地下层的基础工程，可按（）划分检验批。A.变形缝B.地下层C.楼层D.设计系统【答案】 B13、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】 B14、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】 C15、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（ ）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督检查机构【答案】 A16、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】 D17、发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。A.监理机构，建设单位B.施工单位，建设单位C.施工单位，设计单位D.监理机构，设计单位【答案】 C18、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为( )。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】 B19、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专业保险【答案】 D20、某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】 D21、 在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（）A.控制进度B.控制质量C.控制投资D.项目管理【答案】 D22、措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。A.脚手架工程费B.二次搬运费C.安全文明施工费D.夜间施工增加费【答案】 C23、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（ ）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数【答案】 D24、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（ ）原则A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】 D25、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】 A26、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】 B27、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（）。A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】 B28、关于国内BIM技术在项目管理中应用的必然性说法不正确的是()。A.巨大的建设量同时也带来了大量因沟通和实施环节信息流失而造成的损失，B.IM信息整合重新定义了信息沟通流程，很大程度上能够改善这一状况B社会可持续发展的需求带来更高的建筑生命周期管理要求，以及对建筑节能设计、施工、运维的系统性要求C.国家大力进行城市化建设，B.IM技术能够有效地提高施工人员的技术D.国家资源规划、城市管理信息化的需求【答案】 C29、工程网络计划的工期优化是指通过()而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差【答案】 A30、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】 A31、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于( )。A.25B.30C.40D.50【答案】 A32、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】 A33、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B34、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.7B.14C.28D.42【答案】 B35、（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.12年B.13年C.24年D.35年【答案】 B36、下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。A.进度控制的方法和措施B.进度计划协调性分析C.工程材料的进场安排D.保证工期的技术组织措施【答案】 A37、（2022年真题）工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理（2022年真题）工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理（2022年真题）工程师的行为是（）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】 B38、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（ ）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】 A39、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（ ）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构【答案】 C40、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（ ）元。A.152B.160C.45600D.48000【答案】 A41、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。A.6B.3C.8D.12【答案】 B42、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（PA，10%，4）=3.1699A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年【答案】 D43、我国现行建设工程总投资构成中流动资金属于（）。A.建设投资B.动态投资C.静态投资D.流动资产投资【答案】 D44、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】 D45、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】 D46建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】 D47、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】 A48、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】 A49、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元则该项目的静态投资为（ ）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】 B50、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于( )。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 C51、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】 B52、（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】 C53、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D54、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】 B55、根据建设工程监理规范(GB/T503192013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是( )。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报【答案】 B56、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】 D57、承包单位向项目监理机构报送的分包单位资格审查表中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】 A58、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】 D59、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】 D60、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A.78.60B.74.67C.79.93D.93.29【答案】 A61、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。A.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间【答案】 A62、在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工【答案】 B63、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】 B64、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】 D65、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。A.认真实施设计进度计划B.编制切实可行的设计总进度计划C.编制阶段性设计进度计划D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】 D66、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】 B67、住房部印发的建筑工程设计信息模型分类和编码标准中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。A.建设要求B.建设进程C.建设资金D.建设周期【答案】 D68、某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。A.4.80B.4.89C.5.28D.6.00【答案】 C69、根据房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 A70、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 A71、采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（）。A.实行强有力的调度B.改善外部配合条件C.增加每天的工作班次D.采用更先进的施工机械【答案】 D72、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】 D73、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】 A74、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】 A75、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（ ）。A.总投资收益率行业基准投资收益率，方案可行B.财务内部收益率行业基准收益率，方案可行C.动态投资回收期行业基准投资回收期，方案可行D.财务净现值0，方案可行【答案】 C76、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】 C77、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.勘察阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段【答案】 B78、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】 C79、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】 D80、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】 A81、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润【答案】 D82、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（）组织实施。A.项目经理B.建设单位C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】 D83、 工程施工工期应自( ) 中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】 D84、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】 B85、工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（ ）。A.影响总工期,但不影响后续工作B.不影响总工期,但影响后续工作C.既不影响总工期,也不影响后续工作D.影响总工期,也影响后续工作【答案】 B86、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40，10B.30，10C.40，20D.30，20【答案】 A87、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.14D.16【答案】 C88、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】 C89、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】 A90、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】 D91、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】 A92、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（ ）小时内向监理提出书面报告。A.8B.12C.24D.48【答案】 C93、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（ ）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】 A94、某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】 A95、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】 B96、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行B.认证是书面保证，认可是正式承认C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】 A97、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（ ）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】 B98、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】 B99、根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列不属于分项工程划分依据的是（ ）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】 C100、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】 D101、绘制时间成本累计曲线的环节包括：计算单位时间成本；确定工程项目进度计划；计算计划累计支出的成本额；绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。A.1-2-3-4B.2-1-3-4C.1-3-2-4D.2-3-4-1【答案】 B102、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（ ）的职能。A.建立和完善工程质量管理法规B.对建设活动主体资格管理C.对工程承发包管理D.对工程建设程度管理【答案】 B103、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。A.索赔B.暂估价C.计日工D.不可抗力【答案】 B104、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】 D105、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（ ）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】 B106、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()A.工程设计单位B.工程投标单位C.工程招标单位D.工程造价管理部门【答案】 C107、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（ ）。A.咨询单位B.项目管理公司C.材料供应单位D.检测机构【答案】 C108、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】 D109、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】 B110、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 A111、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.86D.2.01【答案】 D112、某工程材料多批次进场，为保证抽样检测中样品分布均匀，随机抽样应采取（）抽样方法。A.等距B.多阶段C.分层D.次性【答案】 B113、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。 A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】 A114、（2017年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】 A115、（2017年真题）工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】 B116、不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】 B117、在2015版ISO 9000族标准的构成中，质量管理体系基础和术语，通过（ ）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】 A118、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（ ）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】 B119、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】 C120、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】 A121、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按( )给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差D.好、一般、差【答案】 D122、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()A.设计方案的优化选择B.工程量清单的编制C.设计预算的审查D.设计变更的审批【答案】 A123、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】 C124、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】 A125、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】 D126、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。A.投资风险B.机会成本C.资金限制D.通货膨账【答案】 B127、企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有项目法人资本金D.债券融资【答案】 C128、（ ）是维持质量管理体系生命力的保证，对监理单位来说更是如此。A.持续改进B.有效识别C.制定方针D.质量经营【答案】 A129、防水混凝土试配时，其抗渗水压值应比设计值高多少？( )A.0.10MPaB.0.15MPaC.0.20MPaD.0.25MPa【答案】 C130、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺