2019-2025年设备监理师之设备监理合同模考模拟试题(全优).docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同模考模拟试题(全优)

单选题（共600题）
1、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
2、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 B
3、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
4、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
5、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
6、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
7、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
8、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
9、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。
A.工程通过竣工试验后
B.业主接收工程前
C.承包商收到履约证书后
D.缺陷通知期届满前

【答案】 C
10、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。
A.缺陷通知期延长损失
B.费用支出，且含合理利润
C.直接损失
D.费用支出，但不含合理利润

【答案】 B
11、缺陷通知期的起始日期是( )。
A.工程通过竣工试验的日期
B.工程师颁发接收证书的日期
C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期
D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】 D
12、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。
A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价
B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价
C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价
D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】 B
13、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。
A.合同订立
B.甲提出撤销请求
C.人民法院受理撤销请求
D.人民法院判决撤销

【答案】 A
14、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。
A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底
B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》
D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】 B
16、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。
A.签发初步验收证书
B.启动试车
C.性能验收试验
D.签发最终验收证书

【答案】 A
17、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
18、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
19、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
20、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】 A
21、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。
A.DAB决定
B.友好协商
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 C
22、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。
A.委托合同
B.委托授权行为
C.人民法院指定
D.法律规定

【答案】 B
23、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
24、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括( )。
A.争议的解决方式
B.评标委员会的人员组成
C.主要技术性能数据
D.推荐的中标候选人

【答案】 A
25、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
26、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
27、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
28、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定

【答案】 D
29、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
30、在市场经济条件下，( )是民法的主要调整对象。
A.财产关系
B.人身关系
C.支配关系
D.生产关系

【答案】 A
31、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
32、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
33、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
34、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是( )。
A.无权代理
B.表见代理
C.越权代理
D.委托代理

【答案】 B
35、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
36、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
37、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
38、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
39、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
40、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
41、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
42、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
43、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
44、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。
A.开工日期起，至竣工日期
B.签发开工通知起，至竣工时间届满
C.开工日期起，至签发工程接收证书
D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】 C
45、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
46、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
47、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。
A.基准日期
B.开始现场工作
C.提交履约担保
D.开工日期

【答案】 D
48、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。
A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权
B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权
C.代位权的行使范围以债务人的债权为限
D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】 C
49、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
50、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
51、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.有效
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
52、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
53、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
A.法定代理终止
B.委托代理终止
C.指定代理终止
D.无权代理终止

【答案】 B
54、《产品质量法》规定产品质量责任包括( )。
A.企业赔偿责任、商家赔偿责任
B.民事责任、行政责任、刑事责任
C.一切责任
D.产品责任、缺陷责任

【答案】 B
55、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
56、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
57、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
58、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为( )年。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 A
59、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是( )。
A.无权代理
B.表见代理
C.越权代理
D.委托代理

【答案】 B
60、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
61、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
62、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
63、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
64、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
65、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
66、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。
A.违约金与定金可以同时并用
B.甲方可以选择适用违约金或者定金
C.乙方可以选择适用违约金或者定金
D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】 B
67、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
68、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
69、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
70、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
71、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
72、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。
A.安全设施
B.安全警示标志
C.安全疏散标志
D.安全报警装置

【答案】 B
73、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。
A.有效
B.无效
C.乙追认后有效
D.乙拒绝后无效

【答案】 A
74、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
75、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
76、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
77、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
78、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。
A.支付定金
B.支付价款
C.交付设备所有权凭证
D.交付设备

【答案】 D
79、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。
A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用
B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担
C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用
D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】 B
80、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
81、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
82、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
83、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
84、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。
A.分包工程质量由分包企业负总责
B.分包工程质量由分包企业单独承担责任
C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】 C
85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
86、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。
A.按照合同约定支付设计费
B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.与设计人就设计费用问题重新协商
D.偿付逾期违约金

【答案】 B
87、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
88、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
89、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。
A.专职安全员
B.施工监督员
C.应急救援人员
D.专职医护人员

【答案】 A
90、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
91、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
92、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。
A.工程通过竣工试验后
B.业主接收工程前
C.承包商收到履约证书后
D.缺陷通知期届满前

【答案】 C
93、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
94、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。
A.要约人发出要约时
B.要约到达受要约人时
C.要约人通知受要约人时
D.受要约人作出承诺时

【答案】 B
95、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
96、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
97、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。
A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失
B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失
C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失
D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】 D
98、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
99、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】 B
100、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
101、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。
A.业主
B.承包商
C.设备监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 A
102、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
103、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
104、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。
A.违约方可以选择适用违约金或者定金
B.守约方可以选择适用违约金或者定金
C.双方可以协商选择适用违约金或者定金
D.违约金和定金可以同时并用

【答案】 B
105、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
106、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
107、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。
A.30
B.28
C.20
D.15

【答案】 A
108、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
109、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。
A.质物可以是正在建造的建筑物
B.质权分为动产质权和不动产质权
C.质权人对质物孳息享有收取权
D.质权人有权使用质物

【答案】 C
110、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
111、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
112、承包商应按照( )，为业主人员提供必要的设施。
A.业主要求中的规定
B.投标书附录的规定
C.工程师的指示
D.业主人员的需要

【答案】 A
113、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
114、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 D
115、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
116、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
117、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
118、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
119、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
120、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。
A.出卖人
B.承运人
C.买受人
D.出卖人与买受人

【答案】 C
121、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
122、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
123、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
124、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。
A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失
B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失
C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失
D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】 D
125、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。
A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用
B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担
C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用
D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】 B
126、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
127、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.