2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案

单选题（共600题）
1、下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。
A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计
B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型
C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化
D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

【答案】 C
2、下列关于CIS/2标准描述正确的是()。
A.是一个钢结构项目信息的产品模型和电子数据交换文件格式
B.是一个软件包
C.是一种设备模型的一种文件
D.是钢结构加工的构件格式

【答案】 A
3、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
4、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（　），要求按程序重新报审。
A.监理通知单
B.工作联系单
C.口头指令
D.工程暂停令

【答案】 A
5、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（　　）。
A.建矿费用
B.勘测费用
C.场地费用
D.海洋保险费

【答案】 C
6、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（　）。
A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等
B.相邻施工过程的流水步距相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】 C
7、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（　　）。
A.n-1
B.n
C.n+1
D.无法确定

【答案】 A
8、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。
A.±2%
B.±5%
C.±10%
D.±15%

【答案】 C
9、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（　　）。
A.净年值
B.资产负债率
C.内部收益率
D.总投资收益率

【答案】 B
10、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（　　）。
A.经济措施
B.组织措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（　　）。
A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用
B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费
C.措施项目费包括规费、税金等在内
D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用

【答案】 D
12、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（　）。
A.强度不足
B.表面裂缝
C.强度不足和表露裂缝
D.蜂窝麻面和局部露筋

【答案】 D
13、监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（　　）。
A.勘察工作概况
B.勘察报告编制深度
C.与勘察方案的符合情况
D.勘察任务书的完成情况

【答案】 C
14、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括( )。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.施工平面控制网的测量成果
C.测量设备的养护记录
D.控制桩的保护措施

【答案】 C
15、对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（ ）编制形式直接编制总概算。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

【答案】 B
16、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（　）。
A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任
B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分
C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款
D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报

【答案】 B
17、单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（　　）%，并不应少于（　　） 根，工程总桩数50根以下不少于2根。
A.1, 3
B.2, 3
C.3, 4
D.4, 4

【答案】 A
18、 当采用前锋线比较法比较实际进度与计划进度时，如果实际进展点落在检查日期的左侧，则表示该工作( )。
A.实际进度拖后
B.实际进度超前
C.实际进度与计划进度一致
D.超额完成任务量

【答案】 A
19、两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（　　）。
A.30m2
B.45m2
C.60m2
D.75m2

【答案】 B
20、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（　）。
A.主要投入物供应现状
B.工艺技术和主要设备方案
C.项目组织机构和人力资源配置
D.项目资金来源及使用条件

【答案】 A
21、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（ ）。
A.侧重面
B.选择范围
C.内在界限
D.内在关系

【答案】 A
22、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（ ）。
A.可行性研究勘察
B.初步勘察
C.详细勘察
D.收尾勘察

【答案】 D
23、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（　　）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 A
24、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()
A.建设单位管理费
B.研究试验费
C.建设期利息
D.土地使用权

【答案】 D
25、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？
A.法是社会的产物，也是时代的产物
B.国家的法以社会的法为基础
C.法的变迁受社会发展进程的影响
D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面

【答案】 D
26、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（ ）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短
B.工程量大、工期长
C.工程量小、工期短
D.工程量小、工期长

【答案】 B
27、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（　　）。
A.间接费用率最小的工作
B.有充足备用资源的工作
C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

【答案】 A
28、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（ ）。
A.合同约定的服务内容
B.施工企业技术水平
C.技术复杂程度
D.工程特点

【答案】 B
29、根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（　　）提出。
A.承包人
B.监理人
C.发包人
D.设计人

【答案】 A
30、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。
A.2
B.3
C.4
D.6

【答案】 D
31、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（ ）万元。
A.243.33
B.248.00
C.300.00
D.322.10

【答案】 D
32、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（　　）。
A.α和β均不宜超过5%
B.α不宜超过5%，β不宜超过10%
C.α不宜超过3%，β不宜超过5%
D.α不宜超过3%，β不宜超过10%

【答案】 A
33、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？( )
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月

【答案】 B
34、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（ ）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
35、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（　）。
A.混凝土蜂窝麻面
B.混凝土不密实
C.混凝土碱骨料反应
D.混凝土爆裂

【答案】 D
36、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（　）。
A.工程预验收合格报告
B.工程竣工报告
C.工程竣工验收报告
D.工程质量评估报告

【答案】 D
37、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为()万元。
A.34.00
B.37.40
C.42.50
D.46.75

【答案】 D
38、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（　　）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
39、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（　　）。
A.土方开挖、运输与回填的费用
B.屋面防水工程费用
C.教学楼土建工程费用
D.教学楼基础工程费用

【答案】 D
40、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？
A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫
B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫
C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险
D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2 万元的鱼苗死亡。仓库中价值2 万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险

【答案】 C
41、在进行工程实体检测过程中，对混凝土强度检测非破损检测方法是（ ）。
A.超声回弹综合法
B.钻芯法
C.超声波对测法
D.静载荷试验法

【答案】 A
42、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（　　）。
A.无须承担保修责任
B.须承担保修责任
C.发包人支付费用后予以维修
D.维修事宜另行协商

【答案】 B
43、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。
A.4
B.5
C.8
D.12

【答案】 C
44、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（ ）。
A.主控项目的质量经全数检验均应合格
B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目
D.一般项目的质量经抽样检验合格

【答案】 A
45、下列（ ）属于有关质量管理方面的部门规章。
A.《建筑法》
B.《消防法》
C.《民用建筑节能条例》
D.《建筑工程施工许可管理办法》

【答案】 D
46、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
47、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？
A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3 万元（实际4000 元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪
B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100 万元却谎称为现代仿品，价值100 元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪
C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪
D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪

【答案】 B
48、根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。
A.投资控制
B.材料控制
C.造价控制
D.设计控制

【答案】 C
49、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（　）。
A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任
B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分
C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款
D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报

【答案】 B
50、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（ ）万元。
A.60
B.165
C.188
D.340

【答案】 B
51、（2019年真题）在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

【答案】 C
52、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.设计依据、设计规模
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
53、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。
A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析
B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D
54、新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.单项工程

【答案】 D
55、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为 FOB 青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是 2009 年 12 月 15 日至 31 日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于 2010 年 1 月 21 日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明 2008 年 12 月 30 日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？
A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责
B.本案承运人签发的提单属于预借的提单
C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单
D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔

【答案】 A
56、在进行施工段划分时，同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过（　　）。
A.5%～10%
B.10%～15%
C.10%～20%
D.5%～15%

【答案】 B
57、下列表述中哪一项是正确的？
A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪
B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理
C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院
D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪

【答案】 B
58、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（　　）d试块强度或钻芯法进行强度检验。
A.14
B.28
C.30
D.42

【答案】 B
59、（　　）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。
A.概算
B.中标价
C.招标控制价
D.工程标底价格

【答案】 C
60、（2017年真题）关于监理单位质量方针的说法，正确的是（　）。
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布

【答案】 C
61、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（ ）在现场进行的监督活动。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理人员

【答案】 D
62、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（　　）。
A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
B.认定该标书为废标
C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中
D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中

【答案】 A
63、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
64、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（　　）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
65、签证索赔文件属于（　　）的工作。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.设计人员

【答案】 C
66、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（　）提出联合检查验收申请。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位

【答案】 A
67、施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为 ( )控制。
A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程
B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品
C.施工准备、施工过程、竣工验收
D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果

【答案】 C
68、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
69、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（ ）。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d

【答案】 A
70、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（　）个。
A.4
B.5
C.6
D.7

【答案】 D
71、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（ ）风险。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
72、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（　　）。
A.子单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 A
73、在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。
A.实行包干奖励
B.采用更先进的施工机械
C.增加劳动力和施工机械的数量
D.改善劳动条件

【答案】 C
74、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（　　）。
A.建设全过程
B.决策阶段
C.设计阶段
D.施工阶段

【答案】 A
75、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（　）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。
A.施工进度计划报审表
B.工作联系单
C.监理通知单
D.监理月报

【答案】 C
76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（　　）进行划分。
A.主要工种、材料、施工工艺
B.设计分区、使用功能的显著差异
C.专业性质、建筑部位
D.结构缝设置位置

【答案】 A
77、某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（　　）天。
A.4
B.5
C.6
D.7

【答案】 B
78、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分项工程

【答案】 C
79、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是( )。
A.依次施工
B.搭接施工
C.平行施工
D.流水施工

【答案】 C
80、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（　　）风险。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
81、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（ ）。
A.监理机构
B.工程质量检测机构
C.设计单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
82、在现场施工准备质量控制中，（ ）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。
A.建设单位
B.施工单位
C.安装单位
D.分包单位

【答案】 A
83、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（　　）。
A.改进施工工艺和施工技术
B.采用更先进的施工机械
C.改善外部协作配合条件
D.增加劳动力和施工机械的数量

【答案】 D
84、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪
C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪

【答案】 B
85、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（　　），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
A.工程质量审核报告
B.工程质量评估报告
C.工程质量验收报告
D.工程质量检验报告

【答案】 B
86、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()
A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来
B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件
C.Revit插件可以脱离Revit运行
D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制

【答案】 B
87、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（ ）应予以验收确认。
A.监理机构
B.事故调查组
C.业主项目负责人
D.质量监督工程师

【答案】 A
88、（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（　　），并不应少于3根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 A
89、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（　　）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短
B.工程量大、工期长
C.工程量小、工期短
D.工程量小、工程长

【答案】 B
90、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（　　）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 B
91、建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（ ）特性。
A.耐久性
B.安全性
C.可靠性
D.经济性

【答案】 C
92、灰土垫层应采用熟化石灰与黏土的拌合料铺设，其厚度不应小于( )mm。
A.60
B.100
C.120
D.150

【答案】 B
93、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用属于（　　）。
A.规费
B.财产保险费
C.财务费用
D.企业管理费中的其他

【答案】 C
94、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（　　）之后、（　　）之内完成。
A.1h，48h
B.2h，48h
C.1h，24h
D.2h，24h

【答案】 A
95、工程发生质量事故后，应由（　）签发《工程暂停令》。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目经理
D.设计负责人

【答案】 B
96、 在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（　　）
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理

【答案】 D
97、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。
A.项目监理机构
B.承包单位
C.质量监督机构
D.建设单位

【答案】 B
98、建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（　　）特性。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性

【答案】 B
99、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？( )
A.框架间内墙
B.普通外墙
C.框架间外墙
D.普通内墙

【答案】 A
100、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（　）。
A.徐变量
B.凝结时间
C.稠度
D.弹性模量

【答案】 C
101、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（　　）。
A.静态投资与动态投资之和
B.建筑安装工程总造价
C.固定资产总投资
D.固定资产投资与铺底流动资金之和

【答案】 D
102、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（　　）方式。
A.委托厂家监控
B.定点监控
C.定期监控
D.日常监控

【答案】 B
103、（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（　）万元人民币。
A.71.21
B.78.31
C.78.83
D.86.14

【答案】 D
104、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（ ）。
A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况
B.监督进行技术交底
C.使用工程材料、构配件的合格情况
D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

【答案】 B
105、钢结构防火涂料检查数量按构件数抽查（ ），且同类构件不应少于（ ）件。
A.10%，3
B.10%，2
C.9%，3
D.9%，2

【答案】 A
106、下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：( )
A.硬木装饰隔断
B.硬木半玻璃隔断
C.铝合金半玻璃隔断
D.轻钢龙骨单排石膏板隔断

【答案】 C
107、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()
A.6天和3个
B.4天和4个
C.4天和3个
D.2天和7个

【答案】 D
108、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（　　）。
A.单桩抗压承载力试验
B.单桩水平静承载力试验
C.低应变动测
D.高应变动测

【答案】 C
109、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（　）。
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行

【答案】 B
110、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 A
111、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（　　）万元。
A.331.01
B.330.75
C.315.25
D.315.00

【答案】 C
112、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是( )。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行

【答案】 D
113、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（　　）。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量

【答案】 B
114、建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（ ）进行划分的。
A.材料种类
B.专业性质.工程部位
C.施工特点
D.施工程序

【答案】 B
115、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（　）的工作持续时间来进行调整。
A.总时差最小
B.自由时差最小
C.总时差最大
D.自由时差最大

【答案】 A
116、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
117、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（　）的前提下，必须开始的最迟时刻。
A.紧后工作最早开始
B.紧前工作最迟开始
C.整个任务按期完成
D.所有后续工作机动时间

【答案】 C
118、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。
A.4
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
119、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（　　）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.50%

【答案】 C
120、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（　）。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%

【答案】 D
121、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（ ）万元。
A.27.00
B.28.50
C.28.65
D.28.80

【答案】 C
122、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（