2025年设备监理师之设备监理合同提升训练试卷A卷附答案.docx

资源描述

2025年设备监理师之设备监理合同提升训练试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。 A.不同合同间的工作协调 B.检核合同成立所必备的条款 C.均衡双方当事人的权利和义务 D.设计特殊事件的处理机制【答案】 A 2、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。 A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程 B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验 C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期 D.承包商可自行完成竣工试验【答案】 A 3、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照( )的计算方法，支付逾期付款利息。 A.合同约定 B.买受人提供 C.银行延期付款规定 D.法律规定【答案】 A 4、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。 A.个人独资企业 B.合伙企业 C.私营企业 D.法人企业【答案】 D 5、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A.50 B.100 C.200 D.300 【答案】 D 6、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。 A.投保人 B.受益人 C.被保险人 D.保险人【答案】 C 7、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。 A.地方标准 B.国家标准 C.乙方要求 D.甲方企业标准【答案】 B 8、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。 A.具体合同事件 B.设备工程进度情况 C.工程资金使用情况 D.合同管理人员管理情况【答案】 D 9、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。 A.不履行合同 B.终止履行合同 C.中止履行合同 D.要求对方履行合同【答案】 C 10、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。 A.移交工程时 B.竣工试验开始前 C.通过竣工试验后 D.申请签发接收证书时【答案】 B 11、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。 A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任【答案】 C 12、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。 A.社会 B.权利义务 C.道德 D.人际【答案】 B 13、下列( )财产可以抵押。 A.土地所有权 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C.以公开协商方式取得的土地承包经营权 D.有争议的财产【答案】 C 14、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。 A.投标书附录 B.中标函 C.合同协议书 D.承包商建议书【答案】 A 15、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。 A.劳动者严重违反用人单位规章制度的 B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的 C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的 D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】 B 16、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。 A.投标人相互串通投标 B.投标人与招标人串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D 17、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。 A.承包商 B.项目经理 C.工程师 D.工程师代表【答案】 A 18、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。 A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接受的条件 C.购买招标文件后不递交投标文件 D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】 D 19、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。 A.纠纷解决方式 B.免除保险人责任 C.保险费用收取 D.免除投保人责任【答案】 B 20、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。 A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训 B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定 C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一 D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】 C 21、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。 A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门 D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】 B 22、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。 A.基准日期前 B.基准日期后 C.开工日期前 D.开工日期后【答案】 A 23、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。 A.原告 B.第三人 C.证人 D.被告【答案】 C 24、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。 A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用 B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担 C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用 D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】 B 25、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。 A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率 B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差 C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解 D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】 A 26、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。 A.招标地建设主管部门 B.工程项目所在地建设主管部门 C.招标人 D.招标代理机构【答案】 C 27、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。 A.撤销事由发生之日起1年内没有行使 B.撤销事由发生之日起2年内没有行使 C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使 D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】 C 28、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 A.生产、运输、储存 B.生产、使用、储存 C.生产、运输、使用 D.生产、经营、储存【答案】 D 29、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。 A.4 B.3 C.2 D.1 【答案】 A 30、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。 A.设计文件 B.业主要求 C.承包商建议书 D.中标通知书【答案】 C 31、基于安全施工的保障，在( )前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。 A.进入施工现场 B.工程开工 C.工程竣工移交 D.获得履约证书【答案】 C 32、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。 A.14天 B.21天 C.28天 D.42天【答案】 D 33、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。 A.侵权 B.合同 C.无因管理 D.不当得利【答案】 B 34、在下列各项中，符合代理特征的是( )。 A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权) B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思 D.代理结果归属代理人【答案】 C 35、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。 A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的 B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的 C.主合同争议未经审判的 D.债务人无偿转让财产的【答案】 C 36、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。 A.按照合同约定支付设计费 B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用 C.与设计人就设计费用问题重新协商 D.偿付逾期违约金【答案】 B 37、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。 A.承包商另行选择日期进行竣工后试验 B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验 C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验 D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】 B 38、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。 A.接收证书 B.履约证书 C.最终付款证书 D.结清证明【答案】 B 39、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。 A.业主 B.承包商 C.设备监理工程师 D.总监理工程师【答案】 A 40、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。 A.实际进度 B.进度计划前锋线 C.承包商经营计划 D.承包商人员培训安排【答案】 A 41、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。 A.全部使用国有资金投资的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目 D.使用外国政府贷款的项目【答案】 C 42、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 43、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。 A.合同条件 B.承包商建议书 C.业主要求 D.投标函【答案】 D 44、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。 A.产品责任的诉讼时效期间为1年 B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失 C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任 D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】 C 45、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。 A.基准日期 B.开始现场工作 C.提交履约担保 D.开工日期【答案】 D 46、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 47、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。 A.最后4个月 B.最后6个月 C.最后3个月 D.最后2个月【答案】 B 48、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。 A.工程竣工之日 B.竣工时间届满之日 C.签发接收证书日 D.签发履约证书日【答案】 D 49、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。 A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任【答案】 C 50、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以( )。 A.行使同时履行抗辩权 B.变更合同 C.行使撤销权 D.中止履行合同【答案】 D 51、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。 A.实体民事权利 B.胜诉权 C.起诉权 D.抗辩权【答案】 B 52、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 53、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。 A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识 B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识 C.商务知识、管理知识和法律知识 D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】 A 54、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。 A.中标人为甲，合同价为950万元 B.中标人为甲，合同价为1000万元 C.中标人为丙，合同价为950万元 D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】 B 55、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是( )。 A.请求乙双倍返还定金40万元 B.请求乙支付违约金30万元 C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元 D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】 D 56、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。 A.丙向甲 B.丙和乙共同向甲 C.乙向甲 D.丙和乙向甲连带【答案】 C 57、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 58、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。 A.法定解除和约定解除 B.违法解除和合法解除 C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除 D.行政解除和司法解除【答案】 A 59、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。 A.14 B.28 C.56 D.84 【答案】 C 60、在买卖合同中，买受人的义务有( )。 A.对标的物提供质量保证 B.受领标的物 C.对标的物提供权利担保 D.提供有关单证和资料【答案】 B 61、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。 A.重新试验 B.承包商提交试验报告 C.工程师认可试验结果 D.签发接收证书【答案】 D 62、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.政府主管部门【答案】 B 63、下列关于仲裁审理的说法，正确的是( )。 A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理 B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理 C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况 D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】 A 64、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。 A.不能出自于业主的要求 B.不能出自于承包商的建议 C.只能出自于监理工程师的建议 D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D 65、下列关于分包商的说法，正确的是( )。 A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意 B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师 C.承包商应当对指定分包商的行为负责 D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】 C 66、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。 A.承诺迟延但有效 B.承诺迟延且无效 C.承诺超期但有效 D.承诺超期且无效【答案】 B 67、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。 A.期满前3个月内 B.期满前6个月内 C.期满后15日内 D.期满后3个月内【答案】 A 68、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。 A.承包商为此工作实际支付的成本 B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费 C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润 D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】 D 69、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 70、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设工程质量监督机构 D.建设行政主管部门【答案】 C 71、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。 A.被代理人的意思表示 B.和第三人协商后的意思表示 C.代理人独立的意思表示 D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】 C 72、下列关于联营体的说法，错误的是( )。 A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任 B.联营体的牵头方应由联营体各方认可 C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方 D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】 C 73、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。 A.承包商提交履约担保后 B.承包商收到中标函后 C.工程师发出开工通知后 D.双方签订合同后【答案】 B 74、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。 A.14 B.28 C.56 D.84 【答案】 C 75、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。 A.工程师 B.争端评判委员会(DAB) C.仲裁机构 D.人民法院【答案】 B 76、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。 A.安全设施 B.安全警示标志 C.安全疏散标志 D.安全报警装置【答案】 B 77、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。 A.安全设施 B.安全警示标志 C.安全疏散标志 D.安全报警装置【答案】 B 78、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。 A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费 B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额 C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务 D.误期损害赔偿费按日计算【答案】 C 79、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。 A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权 B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失 C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人 D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】 C 80、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 C 81、法定代理终止条件是( ) A.代理期限届满 B.被代理人取消委托 C.代理人辞去委托 D.代理人丧失行为能力【答案】 D 82、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。 A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权 B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权 C.代位权的行使范围以债务人的债权为限 D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】 C 83、业主谈判的目的不包括( )。 A.宣传自己的优势 B.了解报价的构成 C.讨论并共同确认某些局部变更 D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】 A 84、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。 A.乙 B.甲 C.甲、乙共同 D.甲、乙按比例【答案】 B 85、承包商应按照( )，为业主人员提供必要的设施。 A.业主要求中的规定 B.投标书附录的规定 C.工程师的指示 D.业主人员的需要【答案】 A 86、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 87、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。 A.业主发出中标函的28 B.承包商收到中标函的28 C.承包商提交履约保证的14 D.业主退还投标保证的14 【答案】 B 88、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。 A.缺陷责任期 B.质量保证期 C.缺陷通知期 D.设备维修期【答案】 C 89、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。 A.要约邀请 B.要约 C.再要约 D.承诺【答案】 A 90、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是( )。 A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底 B.世达公司自行选择了招标代理机构 C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准 D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】 D 91、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。 A.道德关系 B.权利义务关系 C.人际关系 D.民事关系【答案】 B 92、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。 A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤销权 C.追认权或者撤销权 D.同意权或者拒绝权【答案】 A 93、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。 A.通过竣工试验后 B.完成缺陷修补工作后 C.缺陷通知期期满后 D.承包商提交最终报表前【答案】 C 94、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。 A.甲将汇票交付于乙 B.汇票登记 C.甲将汇票提存于公证处 D.质押合同签字【答案】 A 95、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。 A.违约方可以选择适用违约金或者定金 B.守约方可以选择适用违约金或者定金 C.双方可以协商选择适用违约金或者定金 D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B 96、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。 A.扣押权 B.留置权 C.处置权 D.抵押权【答案】 B 97、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。 A.全部使用国有资金投资的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目 D.使用外国政府贷款的项目【答案】 C 98、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。 A.工期延长 B.相应费用 C.合理利润 D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D 99、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。 A.缔约过失责任 B.违约责任 C.行政责任 D.经济责任【答案】 A 100、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。 A.开标 B.组织现场踏勘 C.发出投标邀请书 D.发布招标公告【答案】 D 101、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。 A.工程师签发期中付款证书后的28 B.工程师完成工程量计量后的56 C.工程师收到报表和证明文件后的56 D.工程师签发期中付款证书后的56 【答案】 C 102、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。 A.1周 B.2周 C.1个月 D.2个月【答案】 C 103、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。 A.招标人是具备法人资格的经济实体 B.招标人是具有相应资质的企业法人 C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员 D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】 C 104、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。 A.10 B.15 C.20 D.50 【答案】 C 105、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。 A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程 B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验 C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期 D.承包商可自行完成竣工试验【答案】 A 106、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。 A.通知债权人 B.经债权人同意 C.与第三人约定且经主管部门批准 D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】 B 107、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。 A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B.被告不提出答辩将败诉 C.被告不到庭案件将无法审理 D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】 D 108、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。 A.修改施工计划 B.解除承包商根据合同应承担的责任 C.在工程进行中向承包商发布信息和指示 D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】 C 109、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.因重大误解 D.超越代理权限【答案】 A 110、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。 A.外商投资工业项目 B.涉及国家安全工程 C.关系社会公共利益的大型基础设施 D.抢险救灾工程【答案】 C 111、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。 A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C.经乙签字的全部有效 D.合同约定的全部设计费【答案】 C 112、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。 A.中标合同金额 B.合同价格 C.承包商的报价金额 D.评标价格【答案】 A 113、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 114、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。 A.拒绝执行违章指挥 B.拒绝冒险作业 C.检举危害生命安全的行为 D.严格遵守安全操作规程【答案】 D 115、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。 A.合同解除包括约定解除和法定解除 B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力 C.当事人协商一致，可以解除合同 D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】 D 116、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.指定分包商【答案】 A 117、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。 A.银行保函 B.汇票 C.土地所有权 D.债券【答案】 A 118、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。 A.l B.2 C.4 D.10 【答案】 D 119、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。 A.竣工时间及相关费用 B.相关费用并加合理利润 C.竣工时间、相关费用并加合理利润 D.缺陷通知期及相关费用【答案】 B 120、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。 A.业主 B.项目经理 C.工程师 D.工程师代表【答案】 C 121、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。 A.开标 B.组织现场踏勘 C.发出投标邀请书 D.发布招标公告【答案】 D 122、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。 A.逾期送达的投标文件 B.没有送到指定地点的投标文件 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件 D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】 C 123、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。 A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测 B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测 C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】 D 124、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。 A.2012年3月3日 B.2012年3月16日 C.2012年3月20日 D.2012年6月10日【答案】 B 125、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。 A.设计文件 B.业主要求 C.承包商文件 D.投标书【答案】 B 126、行政纠纷的处理方式不包括( )

展开阅读全文