2019-2025年监理工程师之合同管理考试题库.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理考试题库

单选题（共600题）
1、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
2、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（ ）。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
3、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】 C
4、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】 D
5、合同法律关系客体的智力成果指的是（　）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
6、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
7、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
8、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】 B
9、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
10、关于开工通知，说法不正确的是（ ）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
11、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
12、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）
A.1020万元
B.1000万元
C.980万元
D.960万元

【答案】 C
13、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】 B
14、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
15、在工程建设的过程中，履约保证有效期（ ）。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14天止

【答案】 D
16、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
17、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
18、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
19、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（ ）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
20、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（ ）承担担保规定的义务不变。
A.发包人
B.设计人
C.监理人
D.担保人

【答案】 D
21、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用
B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换
D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

【答案】 C
22、关于定金的表述，正确的是（　）。
A.债务人履行债务后，定金应当收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.定金合同从合同成立之日起生效
D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】 B
23、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。
A.施工期运行中发现的工程设计缺陷
B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷
C.保修期内出现的工程设计缺陷
D.保修期内出现的工程施工缺陷

【答案】 C
24、下列有关无效合同的说法中，错误的是()
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

【答案】 B
25、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】 A
26、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
27、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】 B
28、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()
A.由招标人组织，费用也由招标人承担
B.由招标人组织，费用由投标人承担
C.由投标人组织，费用也由投标人承担
D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】 B
29、 抵押与质押的区别主要在于（　　）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权

【答案】 C
30、关于合同形式的说法，正确的是()
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式

【答案】 B
31、保证法律关系应当参加的主体至少有（　）。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人

【答案】 B
32、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（　）。
A.中标通知书优先于合同协议书
B.投标函优先于专用合同条款
C.供货要求优先于通用合同条款
D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】 B
33、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限

【答案】 D
34、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。
A.30万元
B.25万元
C.20万元
D.55万元

【答案】 C
35、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（　　）。
A.血清碱性磷酸酶活性升高
B.高血钙
C.25-（OH）D3＜20 nmol/mL
D.低血磷

【答案】 B
36、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（　）。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费

【答案】 A
37、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（　）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
38、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()
A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 D
39、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()
A.继续等待工程师的进一步指示
B.再次书面提出复工申请
C.视为工程师已同意复工
D.向发包人书面申请复工

【答案】 C
40、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
41、颁发履约证书后将（　　）保留金返还承包商。
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部

【答案】 D
42、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（ ）。
A.价格调整评审
B.形式评审
C.资格评审
D.响应性评审

【答案】 A
43、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（　）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 B
44、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。
A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定
B.一般项目可以由招标人直接确定
C.特殊项目可以采取随机抽取的方式
D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目

【答案】 A
45、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
46、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8 g蛋白质，财需要（　　）g鸡蛋。
A.60.2
B.68.4
C.55.4
D.65.4

【答案】 B
47、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（　）起已被业主接收。
A.开工之日
B.开始使用之日
C.缺陷责任期结束之日
D.办理接收证书之日

【答案】 B
48、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（　）。
A.转包、未经发包人同意擅自分包
B.未按合同约定支付设计费用
C.发包人无法履行合同
D.发包人原因造成设计停止

【答案】 A
49、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
50、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（　）。
A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。
C.延迟交付材料金额每周为0.5%
D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】 C
51、 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】 C
52、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
53、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。
A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标
B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高
C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性
D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标

【答案】 B
54、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】 D
55、关于抵押的说法，正确的有（　）。
A.抵押物只能是不动产
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人
D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意

【答案】 D
56、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　　）
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
57、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
58、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（　　）。
A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调
B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理
C.分包合同的当事人是业主和分包商
D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

【答案】 D
59、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150

【答案】 D
60、投标保证的有效期至（　）。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定

【答案】 D
61、问话的方式包括（　　）。
A.试探型问题
B.封闭型问题
C.倾向型（诱导性、暗示性）问题
D.开放型问题
E.探索型问题

【答案】 A
62、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
63、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
64、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
65、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
66、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（　　）天向承包人发出开始工作通知。
A.1
B.3
C.5
D.7

【答案】 D
67、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 B
68、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（　）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
69、关于投标保证金的递交说法错误的是（ ）。
A.不作为其投标文件的组成部分
B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金
C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金
D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交

【答案】 A
70、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】 C
71、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（　）。
A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人
B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任
C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表
D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】 C
72、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 D
73、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（　　）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
74、下列选项中，可以用于质押的是( )。
A.动产和智力成果
B.动产和权利
C.智力成果和权利
D.人身利益和权利

【答案】 B
75、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（　）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
76、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（　　）可以提高食物的蛋白质生物价。
A.玉米
B.赤小豆
C.芝麻
D.大豆

【答案】 D
77、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前 2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为 5000 万元，评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元，评标价位 4980 万元，则中标人和中标价格分别为（）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
78、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（　　）。
A.化学试验法
B.物理试验法
C.经验鉴别法
D.强化试验法

【答案】 C
79、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（　　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
80、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　）。
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
81、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（　）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】 C
82、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】 B
83、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（　）。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书

【答案】 D
84、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的

【答案】 C
85、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
86、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（　　）的结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%

【答案】 B
87、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()
A.工程师助手无权独立作出决定
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变

【答案】 D
88、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

【答案】 D
89、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（　）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】 C
90、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（ ）。
A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量
B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准
C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议
D.发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】 B
91、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失

【答案】 A
92、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（　）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
93、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。
A.可以公开招标
B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包
C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】 B
94、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
95、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标
C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应
D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】 D
96、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
97、公开招标在开标时，应当由（　　）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】 C
98、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.在代理权限范围内与对方谈判
C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求
D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】 B
99、关于建设工程合同的说法，错误的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.建设工程合同的标的是各类建筑产品
B.建设工程合同主体一般应是法人
C.建设工程合同订立需经较长的准备期
D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】 D
100、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
101、关于防火门窗设置的要求，正确的是( )
A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门
B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗
C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门
D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门

【答案】 D
102、关于抹灰工程，下列说法错误的是( )。
A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽
B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m
C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm
D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚

【答案】 D
103、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】 C
104、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
105、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（　　）
A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方
C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方
D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

【答案】 C
106、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】 A
107、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】 A
108、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。
A.不需征求承包人意见
B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 D
109、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（　　）。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
110、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
111、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（ ）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.5
B.10
C.15
D.30

【答案】 D
112、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至( )止。
A.竣工验收之日
B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
C.签发工程移交证书日
D.缺陷责任期止之日

【答案】 B
113、关于留置的说法，不正确的是（）。
A.留置权不得通过合同的约定产生
B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制
D.当事人不得约定不得留置的动产

【答案】 D
114、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人