2019-2025年一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（　）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
2、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。
A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家 发改委审批
B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书
C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告
D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告

【答案】 B
3、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。
A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人
B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付
C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争
D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

【答案】 A
4、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（　）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】 C
5、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。
A.设计变更增加的
B.局部地基处理增加的
C.利率调整增加的
D.预防自然灾害采取的措施

【答案】 C
6、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（　）。
A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准
B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同
C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同
D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同

【答案】 D
7、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（　）。
A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额
B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整
C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额
D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

【答案】 A
8、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。
A.91.44
B.93.00
C.95.25
D.95.45

【答案】 B
9、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
10、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为（ ）万元。
A. 31.5
B. 30. 69
C. 27
D. 28. 98

【答案】 C
11、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。
A.产量定额
B.时间定额
C.工日定额
D.台班定额

【答案】 B
12、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（　）。
A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加
B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价
C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用
D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

【答案】 B
13、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。
A.分部分项工程清单
B.拟定的招标文件
C.最高投标限价
D.潜在投标人的资质及能力

【答案】 B
14、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（ ）。
A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算
B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算
C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算
D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

【答案】 C
15、某运输设备预算价格38 万元，年工作台班220 台班，折旧年限8 年，寿命期修理2 次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（ ）元/台班。
A.103.69
B.102.27
C.98.36
D.124.48

【答案】 B
16、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（ ）。
A.临时公共设施的维持费
B.开工试车费
C.施工管理现场人员的薪金
D.生产前的勘测费用

【答案】 A
17、 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的(　　)，则应在招标文件中明示增加赶工费用。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

【答案】 C
18、下列有关基本预备费的表述，正确的是（ ）。
A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费
B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用
C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高
D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用

【答案】 A
19、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（　）。
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】 A
20、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单价。下列工作排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②④③⑤
D.②①④③⑤

【答案】 B
21、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3/台班。
A.14.40
B.130.56
C.138.24
D.345.60

【答案】 C
22、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（ ）的设置不得有重码的规定。
A.三至四位
B.五至六位
C.九至十一位
D.十至十二位

【答案】 D
23、在合同中未明确约定的情况下，下列各项中作为索赔依据的是（ ）。
A.国家法律、法规、规章和政策性文件
B.工程建设的强制性标准
C.地方性法规
D.地方政府规章

【答案】 B
24、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（　）。
A.技术经济标准使用费
B.专有技术使用费
C.研究试验费
D.设计评审费

【答案】 A
25、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算
D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】 C
26、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（ ）。
A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价
B.计日工费用的多少是由招标人暂定的
C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付
D.计日工计入投标人的报价中

【答案】 B
27、以下各项中属于工程计量依据的是（ ）。
A.招标文件
B.质量合格证书
C.设计文件
D.中标通知书

【答案】 B
28、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（ ）。
A.工作名称、内容和数量
B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价
C.投入材料的名称、类别、数量和单价
D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价

【答案】 A
29、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。
A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告
B.应规定重新招标和不再招标的条件
C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布
D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效

【答案】 A
30、工程项目的建设投资不包括内容为（ ）。
A.工程费用
B.流动资金
C.工程建设其他费用
D.预备费

【答案】 B
31、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。
A.483000
B.463680
C.486000
D.607200

【答案】 C
32、单项工程综合概算的组成内容是（ ）
A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算
B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算
C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算
D.单位建筑工程概算和建设项目总概算

【答案】 C
33、根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。
A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复
B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程
D.基准日后法律的变化

【答案】 A
34、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1 ，则设计的努力方
A.提高功能，降低成本
B.提高成本，降低功能
C.可保持其成本不变
D.提高功能，提高成本

【答案】 C
35、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008)，关于承发包双方施工 阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。
A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担
B. 10%以内的材料价格风险由承包人承担
C. 10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担
D. 5%以内的人工费风险由承包人承担

【答案】 C
36、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（　）。
A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费
B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价
C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费
D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算

【答案】 A
37、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。
A.10000万元、300万元、0万元
B.9600万元、700万元、0万元
C.9500万元、300万元、500万元
D.9100万元、700万元、500万元

【答案】 C
38、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（ ）元。
A.2255
B.2285
C.2480
D.2510

【答案】 B
39、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.管理费
D.暂定金额

【答案】 C
40、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（　）。
A.28
B.24
C.14
D.4

【答案】 C
41、某出料容量750L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S ,运料和其他时间的交昼时间为50S ,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。
A.35.60
B.32.60
C.36.00
D.39.27

【答案】 C
42、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
A.11.75
B.12.56
C.14.44
D.15.78

【答案】 C
43、在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（ ）。
A.工程造价增加
B.生产技术的进步
C.建设投资总额增加
D.建设项目总投资增加

【答案】 B
44、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。
A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件
B.招标范围是指单项工程的招标范围
C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准
D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】 C
45、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。
A.预备费
B.工程保险费
C.商誉
D.生产准备费

【答案】 C
46、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价
B.投标报价总额
C.分部分项工程费用
D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】 A
47、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是( )。
A. 保修期自实际竣工日期起计算
B. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2 年
C. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50 年
D. 供热与供冷系统为2 个采暖期和供热期

【答案】 C
48、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。
A.支撑双层钢筋用的“铁马”
B.伸出构件的锚固钢筋
C.设计注明的搭接钢筋
D.规范规定的搭接钢筋

【答案】 A
49、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。
A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用
B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用

【答案】 B
50、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。
A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用
B.为项目提供设计参数所进行的试验费
C.为项目验证设计参数所进行的试验费
D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A
51、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（　）。
A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示
B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述
C.补充项目的编码由计量规范的代码与B 和三位阿拉伯数字组成
D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”.“费率”的数值

【答案】 C
52、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（　　）。
A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用
B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成
C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费
D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】 A
53、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。
A.1600
B.4000
C.4800
D.6400

【答案】 C
54、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。
A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量
B.承包人应发催促核对通知书
C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量
D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量

【答案】 A
55、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（　）。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.待核销基建支出
D.未交款

【答案】 C
56、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（ ）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
57、（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。
A.7147.08
B.7535.09
C.7911.84
D.8307.43

【答案】 B
58、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（ ）万元。
A.4250
B.4430
C.4550
D.5050

【答案】 C
59、下列内容中属于投资估算分析的是（ ）。
A.分析主要技术经济指标
B.分析有关参数、率值的选定
C.分析影响投资的主要因素
D.分析估算编制方法

【答案】 C
60、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（ ）。
A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗
B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响
C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算
D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法

【答案】 C
61、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（　　）。
A.合同工程量偏差超过15%
B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化
C.措施项目工程量超过10%
D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

【答案】 B
62、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。
A.该项费用属于设备费
B.该项费用属于工程建设其他费用
C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用
D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算

【答案】 C
63、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（　）。
A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担
B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款
C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担
D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款

【答案】 D
64、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。
A.当事人起诉之日
B.法院做出判决之日
C.仲裁机构做出裁决之日
D.欠款义务产生之日

【答案】 A
65、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。
A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用
B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任
C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费
D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

【答案】 D
66、某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。
A.350.0
B.359.0
C.360.5
D.360.8

【答案】 C
67、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。
A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间
B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂
C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便
D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

【答案】 D
68、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
A.17400
B.19000
C.19400
D.23400

【答案】 A
69、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。
A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性
B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济
C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低
D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】 A
70、采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。
A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣
B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣
C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进
D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保

【答案】 C
71、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（ ）。
A.小区环境优美
B.经济适用
C.提高土地利用率
D.户型设计

【答案】 C
72、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。
A.监理费
B.竣工验收费
C.可行性研究费
D.工程造价咨询费

【答案】 B
73、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】 C
74、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（ ）。
A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料
B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作
C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

【答案】 C
75、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。
A.临时公共设施及场地的维持费
B.建设保险和债券费
C.开工试车费
D.土地征购费

【答案】 C
76、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
77、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】 A
78、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（ ）。
A.施工用电、用水费
B.代理人费用和佣金
C.驻工地工程师办公费
D.完工后清理费

【答案】 B
79、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。
A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知
B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告
C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应
D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复

【答案】 D
80、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％

【答案】 C
81、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（　　）。
A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用
B.规费由社会保险费和工程排污费组成
C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】 C
82、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K 周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。
A.矩形→正方形→T 形→L 形
B.L.形→T 形→矩形→正方形
C.正方形→矩形→T 形→L 形
D.T 形→L 形→正方形→矩形

【答案】 C
83、（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。
A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付
B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付
C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担
D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

【答案】 D
84、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。
A.待冲基建支出
B.应付款合计
C.预付及应收款合计
D.未交款合计

【答案】 C
85、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。
A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费
B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中
C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算
D.成套公司的服务费不应计入运杂费

【答案】 A
86、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。
A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价
B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】 B
87、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（　　）。
A.应付账款+预付账款+在产品+产成品
B.应付账款+应收账款+在产品+产成品
C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
D.预付账款+现金+在产品+产成品

【答案】 C
88、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（　）万元。
A.67.20
B.46.03
C.64.37
D.43.84

【答案】 B
89、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（ ）。
A.6720W； 6528w
B.6720W；6800w
C.8834W；6028W
D.7280W；7072W

【答案】 B
90、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（ ）。
A.④②①③
B.③④②①
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
91、（2021年真题）当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值法
D.综合吨位指标法

【答案】 B
92、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。
A.按总贷款分年均衡发放考虑
B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和
C.按贷款在年中发放和支用考虑
D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】 A
93、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（ ）申请续期。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 B
94、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。
A.土地征购费
B.场外设施费
C.生产前费用
D.未明确项目准备金

【答案】 C
95、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。
A.418
B.427.5
C.430
D.440

【答案】 D
96、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）。
A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量
B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量
C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量
D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量

【答案】 A
97、小区规划设计的核心问题是（ ）。
A.尽可能增加占地面积
B.提高土地利用率
C.合理确定建筑群体的布置形式
D.在层高合理的情况下，增加建筑层数

【答案】 B
98、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。
A.列项并计算工程量
B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量
C.套用定额单价，计算直接费并汇总
D.计算其他各项费用

【答案】 B
99、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（ ）。
A.离岸价格
B.运费在内价
C.到岸价格
D.抵岸价格

【答案】 A
100、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。
A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高
B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高
C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类
D.概算指标因其概括性较大，所以