2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷A卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。
A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失
B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责
C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款
D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】 C
2、（2021年真题）某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
A.17400
B.19000
C.19400
D.23400

【答案】 A
3、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()
A.使用年限届满当年
B.使用年限届满前一年
C.使用年限届满前两年
D.需要申请的任何时间

【答案】 B
4、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（ ）万元。
A.58
B.73
C.60
D.61.6

【答案】 D
5、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（ ）。
A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍
C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金
D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】 A
6、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。
A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算
B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算
C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算
D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

【答案】 D
7、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。
A.工程量计算规则
B.项目划分单元
C.单价与报价构成
D.从下而上分部组合计价方法

【答案】 D
8、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。
A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用
B.应付账款+应收账款-存货+现金
C.应付账款+存货+预收账款+现金
D.预付账款+现金+应收账款+存货

【答案】 D
9、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。
A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍
B.征收无收益的土地，不予补偿
C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有
D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍

【答案】 B
10、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。
A.87.50
B.89.76
C.71.75
D.35.88

【答案】 B
11、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。
A.拆迁补偿金
B.土地出让金
C.青苗补偿费
D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费

【答案】 D
12、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是（ ）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
13、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的 合同款额，它表明于（ ）。
A.招标书
B.投标书
C.中标函
D.合同协议书

【答案】 C
14、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（　）工日/m3。
A.0.949
B.0.994
C.0.989
D.1.307

【答案】 C
15、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法

【答案】 A
16、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（　）m3/工日。
A.9.621
B.8.772
C.6.174
D.5.464

【答案】 D
17、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。
A.项目名称
B.费率
C.项目价值
D.服务内容

【答案】 B
18、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（　）。
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价

【答案】 D
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（　　）。
A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10％，不高于合同金额的20％
B.承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款
C.在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工
D.发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人

【答案】 C
20、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为 600 元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为 25%，则拟建工程的综合单价为（ ）元/㎡。
A.507.00
B.608.40
C.633.75
D.657.00

【答案】 C
21、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。
A.68.49
B.69.44
C.82.19
D.83.33

【答案】 C
22、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（ ）。
A.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较大的工程
B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程
C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程
D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程

【答案】 B
23、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（ ）万元。
A.30
B.110
C.1030
D.1090

【答案】 D
24、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。
A.4.08
B.4.09
C.4.11
D.4.12

【答案】 D
25、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。
A.先进适用
B.节约土地
C.安全可靠
D.经济合理

【答案】 B
26、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。
A.年法定工作日
B.年制度工作日
C.365天日历天
D.年有效施工天数

【答案】 C
27、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】 C
28、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。
A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土
B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定
C.不需计算人、材、机资源需要量
D.不必考虑节假日与气候对工期的影响

【答案】 A
29、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。
A.总部管理费
B.开办费
C.利润
D.税金

【答案】 B
30、按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。
A.2
B.3
C.5
D.10

【答案】 C
31、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。
A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
32、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项 目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费 率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（ ） 万元 ；
A. 300. 0
B. 310. 0
C. 315.0
D. 325.5

【答案】 D
33、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。
A.辅助工作时间
B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C.施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间

【答案】 D
34、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（ ）。
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
35、《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（ ）。
A.工期提前
B.质量提高
C.付款条件
D.多标段投标

【答案】 C
36、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
A.245.44
B.252.2
C.287.4
D.302.8

【答案】 A
37、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。
A.用于施工的材料和待安装的设备的损害
B.发包人人员伤亡
C.工程所需清理、修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

【答案】 D
38、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（ ）的设置不得有重码的规定。
A.三至四位
B.五至六位
C.九至十一位
D.十至十二位

【答案】 D
39、下列关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。
A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作
B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价
C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行
D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位

【答案】 A
40、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（ ）。
A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价
B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费
C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费
D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费

【答案】 D
41、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5％，则该建设项目的基本预备费为（　　）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
42、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（　　）。
A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成
B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
C.它是固定资产投资中的积极部分
D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】 D
43、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（ ）。
A.砌体结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢结构
D.框架结构

【答案】 C
44、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。
A.建设单位建设期后发生的利息
B.施工单位建设期长期贷款利息
C.国内代理机构收取的贷款管理费
D.国外贷款机构收取的转贷费

【答案】 C
45、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率" 数值，则（）。
A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费
C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'

【答案】 C
46、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（ ）。
A.综合评估法通常采用百分制
B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法
C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定
D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

【答案】 B
47、根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（ ）。
A.开标后且评标前
B.与评标同时进行
C.开标前
D.选定中标候选人之后

【答案】 A
48、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。
A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期
B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取
D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年

【答案】 B
49、下列不属于EPC总承包所包含的工作内容的是（ ）。
A.材料设备采购
B.项目决策
C.建设项目试运行
D.建设施工

【答案】 B
50、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()
A.不能获得补偿
B.延长工期、合理利润
C.延长工期、增加费用
D.延长工期、增加费用、合理利润

【答案】 D
51、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.建设投资
D.工程费用

【答案】 A
52、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。
A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费
B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中
C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算
D.成套公司的服务费不应计入运杂费

【答案】 A
53、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。
A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令
C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知
D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

【答案】 B
54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。
A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量
B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充
C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容
D.工程项目特征中无须描述工程内容

【答案】 D
55、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况

【答案】 D
56、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
57、下列费用不属于材料单价的是（ ）。
A.运杂费
B.材料原价
C.采购及保管费
D.场内的运输损耗

【答案】 D
58、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。
A.设备、工器具价格指数
B.建筑安装工程造价指数
C.单项工程造价指数
D.建设项目造价指数

【答案】 A
59、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。
A.时效性原则
B.有效性原则
C.高效处理原则
D.标准化原则

【答案】 B
60、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（　　）min。
A. 45
B. 50
C. 55
D. 85

【答案】 C
61、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔
C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理

【答案】 A
62、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（　　）。
A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%
B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金
C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金
D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

【答案】 D
63、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。
A.包含在用地与工程准备费中
B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费
C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费
D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费

【答案】 C
64、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（　）。
A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门
B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金
C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务
D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】 A
65、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（ ）计算其应纳税额。
A.离岸价
B.到岸价
C.抵岸价
D.组成计税价格

【答案】 D
66、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。
A.结构面积系数越大，设计方面越经济
B.房间平均面积越大，结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】 B
67、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C
68、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。
A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价
B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价
C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成
D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】 D
69、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的( )。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

【答案】 C
70、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（　）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B.未按约定支付工程价款
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D.不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
71、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.水文地质勘查费
C.特殊设备安全监督检验费
D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。

【答案】 D
72、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.建设投资
D.工程费用

【答案】 A
73、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）
A.010302001001
B.010302001002
C.010302001003
D.010302002002

【答案】 B
74、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（ ）。
A.1856
B.1932
C.2020
D.2320

【答案】 C
75、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。
A.时效性原则
B.有效性原则
C.高效处理原则
D.标准化原则

【答案】 B
76、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4 小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。
A.6.30
B.6.56
C.6.58
D.6.67

【答案】 C
77、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（ ）万元。
A.500
B.375
C.300
D.125

【答案】 C
78、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。
A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用
B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料
D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

【答案】 C
79、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为（ ）万元。
A. 31.5
B. 30. 69
C. 27
D. 28. 98

【答案】 C
80、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。
A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工
B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算
C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
D.监理人可自行决定何时发出开工通知

【答案】 C
81、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的构置费用
C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
82、关于增值税，下列说法错误的是（ ）。
A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

【答案】 A
83、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。
A.1100.00
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11

【答案】 D
84、下列内容中属于投资估算分析的是（ ）。
A.分析主要技术经济指标
B.分析有关参数、率值的选定
C.分析影响投资的主要因素
D.分析估算编制方法

【答案】 C
85、某装修公司采购1000m2 花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2，运杂费30 元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3 元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为( )万元
A. 152
B. 105
C. 104
D. 102

【答案】 B
86、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。
A.安全警示标志牌
B.现场防火设施
C.现场临时用电接地保护装置
D.垂直方向交叉作业防护

【答案】 D
87、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。
A.定额人工费
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】 B
88、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（　）。
A.招标人不得自行决定是否编制标底
B.招标人不得规定最低投标限价
C.编制标底时必须同时设有最高投标限价
D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容

【答案】 B
89、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()
A.4.76％；1000块／m3
B.4.76％；1050块／m3
C.5％；1000块／m3
D.5％；1050块／m3

【答案】 D
90、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（ ）。
A.分包工程费用
B.管理费
C.开办费
D.暂定金额

【答案】 C
91、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（ ）。
A.水文、气象、发包范围等因素
B.安全、环境、工程变更等因素
C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素
D.水文、气象、环境、安全等因素

【答案】 D
92、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（　　）
A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门
B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金
C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务
D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

【答案】 A
93、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（ ）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.行业统一定额

【答案】 C
94、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（　）。
A.水土保持、城市绿化费用
B.产权归属本单位的专用道路建设费
C.产权不归属本单位的送变电站建设费
D.产权归属本单位的地下管道建设费

【答案】 C
95、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。
B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。
C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。

【答案】 D
96、确定投标有效期应考虑的因素不包括()
A.签订合同需要的时间
B.确定中标人需要的时间
C.投标人提交投标文件需要的时间
D.组织评标委员会完成评标需要的时间

【答案】 C
97、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（　）万元。
A.1006.25
B.1525.00
C.2056.56
D.2601.25

【答案】 C
98、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。
A.保函手续费
B.保险费
C.代理人佣金
D.暂定金额

【答案】 D
99、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
100、已知某人工抹灰 10m2的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2
A.9.30
B.9.56
C.9.87
D.9.67

【答案】 C
101、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ）。
A.建设地点
B.产品需求市场
C.生产成本
D.建造方案

【答案】 B
102、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。
A.投标邀请书
B.招标公告
C.投标人须知
D.投标文件格式

【答案】 A
103、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单 项目的（ ）。
A.计量单位
B.清单编码
C.工程数量
D.项目特征

【答案】 D
104、总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（　　）。
A.设计采购施工总承包
B.交钥匙总承包
C.设计—施工总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 B
105、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类