2019-2025年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案.docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。
A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28
B.工程师开出付款证书后28
C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56
D.工程师开出付款证书后56

【答案】 C
2、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。
A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的
B.交由承运人运输的在途标的物
C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的
D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】 C
3、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
4、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。
A.业主
B.承包商项目经理
C.承包商
D.工程师代表

【答案】 B
5、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
6、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
7、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。
A.实体民事权利
B.胜诉权
C.起诉权
D.抗辩权

【答案】 B
8、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.承诺迟延但有效
B.承诺迟延且无效
C.承诺超期但有效
D.承诺超期且无效

【答案】 B
9、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
10、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
11、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
12、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。
A.锅炉辅机
B.天然气
C.军工产品
D.铁矿石

【答案】 A
13、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
14、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
15、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。
A.社会
B.权利义务
C.道德
D.人际

【答案】 B
16、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
17、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额
B.承包商根据投标金额
C.工程师根据合同价格
D.业主根据资金落实情况

【答案】 A
18、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
19、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标

【答案】 A
20、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
21、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
22、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
23、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是( )。
A.固定总价合同
B.纯单价合同
C.单价与包干混合式合同
D.成本加固定费用

【答案】 A
24、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。
A.法定解除和约定解除
B.违法解除和合法解除
C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除
D.行政解除和司法解除

【答案】 A
25、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
26、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是( )。
A.返还委托人已支付的定金
B.免收设计费
C.双倍返还定金
D.委托人继续履行合同

【答案】 C
27、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
28、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
29、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标
B.组织现场踏勘
C.发出投标邀请书
D.发布招标公告

【答案】 D
30、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
31、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
32、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。
A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼
C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力
D.行政诉讼一审终结

【答案】 B
33、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲
B.丙和乙共同向甲
C.乙向甲
D.丙和乙向甲连带

【答案】 C
34、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
35、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
36、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
37、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.合同法
B.招标人意见
C.招标文件
D.招标内容

【答案】 C
38、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。
A.国务院
B.国家质量监督检验检疫总局
C.卫生部
D.国家工商总局

【答案】 B
39、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任

【答案】 B
40、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
41、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
42、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
43、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%
B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%
C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%
D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】 B
44、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
45、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。
A.刑事责任
B.瑕疵担保责任
C.行政责任
D.产品责任

【答案】 D
46、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
47、设备工程合同文件一般包括( )。
A.投标保函、合同条件及附件
B.合同条件及投标保函
C.合同协议书及招标文件
D.合同条件、技术文件和附件

【答案】 D
48、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
49、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
50、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
51、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.承诺迟延但有效
B.承诺迟延且无效
C.承诺超期但有效
D.承诺超期且无效

【答案】 B
52、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
53、劳动争议仲裁时效期间为( )。
A.60天
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
54、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
55、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
56、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是( )。
A.委托人不履行合同，无权请求返还定金
B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金
D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】 D
57、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。
A.进行工程竣工试验
B.签发接收证书
C.接收工程
D.工程竣工

【答案】 B
58、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
59、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】 D
60、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。
A.合同条件
B.承包商建议书
C.业主要求
D.投标函

【答案】 D
61、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
62、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
63、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
64、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
65、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
66、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。
A.个人独资企业
B.合伙企业
C.私营企业
D.法人企业

【答案】 D
67、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 B
68、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
69、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
70、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设行政主管部门

【答案】 C
71、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
72、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 C
73、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是( )。
A.委托人不履行合同，无权请求返还定金
B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金
D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】 D
74、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
75、无权代理属于( )行为。
A.无效
B.可变更的
C.可撤销的
D.效力待定的

【答案】 D
76、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
A.法定代理终止
B.委托代理终止
C.指定代理终止
D.无权代理终止

【答案】 B
77、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
78、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。
A.承包人越级承揽工程
B.承包人超越范围承揽工程
C.承包人向评标委员行贿中标
D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】 D
79、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
80、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
81、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
82、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
83、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
84、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
85、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.诉讼

【答案】 D
86、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
87、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
88、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。
A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价
B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价
C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价
D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】 B
89、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
90、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
91、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。
A.通过竣工试验后
B.完成缺陷修补工作后
C.缺陷通知期期满后
D.承包商提交最终报表前

【答案】 C
92、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
93、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
94、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。
A.不可抗力
B.索赔
C.风险与保险
D.竣工结算

【答案】 A
95、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
96、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
97、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
98、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。
A.质物可以是正在建造的建筑物
B.质权分为动产质权和不动产质权
C.质权人对质物孳息享有收取权
D.质权人有权使用质物

【答案】 C
99、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
100、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
101、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
102、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
103、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
104、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
105、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
106、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
107、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
108、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。
A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失
B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失
C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失
D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】 D
109、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。
A.班组长
B.监理工程师
C.本单位负责人
D.总监理工程师

【答案】 C
110、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
111、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
112、劳动争议仲裁时效期间为( )。
A.60天
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
113、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。
A.封存的样品
B.封存的样品及其说明的质量
C.封存的样品及其法律规定
D.封存的样品及其品质担保

【答案】 B
114、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
115、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
116、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
117、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
118、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
A.工程师
B.工程师的助理
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
119、行政纠纷的处理方式不包括( )。
A.听证
B.复议
C.和解
D.诉讼

【答案】 C
120、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。
A.避免风险事件的发生
B.避免风险事件对保险标的的损害
C.发生风险事件后得到经济补偿
D.发生风险事件后转移责任

【答案】 C
121、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
122、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。
A.10
B.15
C.20
D.50

【答案】 C
123、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
124、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
125、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。
A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C.承揽人应就该部分工作对定作人负责
D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】 C
126、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
127、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效