2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
2、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（　）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】 C
3、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
4、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计一施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》

【答案】 B
5、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（　）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】 A
6、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（　）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
7、风险型CM的合同计价采用（　　）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
8、设备采购合同中，由（　）负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方
B.卖方
C.运输部门
D.安装单位

【答案】 B
9、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
10、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日

【答案】 A
11、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款
B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】 A
12、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 A
13、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（ ）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
14、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权

【答案】 C
15、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖

【答案】 B
16、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（　　）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 A
17、蛋白质营养评价的方法包括（　　）。
A.蛋白质生物价
B.氨基酸评分模式
C.蛋白质功效比值
D.氨基酸评分
E.蛋白质净利用率

【答案】 A
18、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（　）。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校

【答案】 B
19、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()
A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 D
20、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金

【答案】 C
21、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（ ）。
A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还
B.发包人应在收到中期支付申请后的28 天内将应付款支付给勘察人
C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金
D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】 C
22、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（　　）。
A.业绩要求
B.联合体协议书
C.交货期
D.投标人名称

【答案】 C
23、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（ ）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
24、对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前附表内规定的有（　）。
A.近年财务状况表
B.申请截止时间和地点
C.申请人基本情况表
D.正在施工和新承接的项目情况表

【答案】 C
25、 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质环境特征
B.地质岩土特征条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件

【答案】 D
26、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（　　）。
A.承包人应提前 14 天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册
C.监理人应在 14 天内确定竣工试验的具体时间
D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】 C
27、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（　　）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60

【答案】 A
28、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
29、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（　）。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关

【答案】 A
30、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（ ）。
A.建设地点
B.招标条件
C.建设工期
D.本次招标采购材料的名称

【答案】 D
31、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
32、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差

【答案】 D
33、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（ ）
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
34、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日

【答案】 D
35、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()
A.债权转让
B.合同变更
C.债务转移
D.合同转让

【答案】 A
36、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
37、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
38、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
39、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
40、招标采购和合同管理工作的关键是（　）。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件

【答案】 C
41、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
42、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（　　）。
A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】 B
43、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（　　）
A.投标报价大小写不一致
B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字
C.投标联合体没有提交共同投标协议
D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】 A
44、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。
A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任
B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任
C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认
D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销

【答案】 B
45、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
46、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（　）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日后第14天
C.投标截止日前第28天
D.投标截止日后第28天

【答案】 C
47、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
48、按照化学组成分类，蛋白质可分为（　　）。
A.组合蛋白质值
B.纤维类蛋白质
C.单纯蛋白质
D.结合蛋白质
E.球状蛋白质

【答案】 C
49、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（　）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
50、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
51、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
52、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（　）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
53、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（　）。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者

【答案】 D
54、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
55、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（　　）。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理

【答案】 D
56、不能成为合同保证人的是（ ）。
A.水泥厂
B.建筑公司
C.商业银行
D.以公益为目的的学校

【答案】 D
57、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
58、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】 B
59、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的(　　)天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.15
C.28
D.14

【答案】 C
60、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
61、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
62、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任
D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】 B
63、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】 D
64、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（　）所有，不足部分由（　）负责清偿。
A.抵押人、抵押人
B.债务人、债务人
C.抵押人、债务人
D.债务人、抵押人

【答案】 C
65、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（　）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】 D
66、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（　　）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 C
67、（　　）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师

【答案】 B
68、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
C.不可预见的物质条件包括气候条件
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
69、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
70、轻度活动相当能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 C
71、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
72、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
73、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
74、关于定标的说法，正确的是（　）。
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
75、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
76、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（　　）。
A.化学试验法
B.物理试验法
C.经验鉴别法
D.强化试验法

【答案】 C
77、（　　）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。
A.勘察设计服务合同
B.工程勘察设计招标
C.工程勘察设计
D.工程勘探设计招标

【答案】 B
78、工程设计招标通常采用的评标方法是（　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
79、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以

【答案】 B
80、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（　　）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】 C
81、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
82、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
83、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
84、某材料采购招标项目，项目估算价为200 万元，则投标保证金额不得超过（　　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.80

【答案】 B
85、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（　）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
86、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 B
87、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（ ）。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
88、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？( )
A.泡沫玻璃
B.冰花玻璃
C.钢化玻璃
D.防辐射玻璃

【答案】 C
89、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（　　）
A.1/2
B.2/3
C.1/4
D.2/5

【答案】 B
90、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
91、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是( )。
A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价
B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

【答案】 D
92、依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
93、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()
A.不成立
B.无效
C.可撤销
D.效力待定

【答案】 D
94、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
95、下列关于法人的表述中，错误的是( )。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

【答案】 C
96、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
97、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
98、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（　　）。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
99、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。
A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求
D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】 A
100、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】 C
101、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
102、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）
A.不予退还
B.全部退还
C.双倍退还
D.减半退还

【答案】 A
103、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60
B.80
C.100
D.300

【答案】 C
104、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】 D
105、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
106、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（　）。
A.合同严密性、完整性评审
B.与产品或过程有关要求的评审
C.合理性、可行性评审
D.合法性、合规性评审

【答案】 B
107、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
108、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
109、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（　）。
A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查
B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致
C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件
D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

【答案】 B
110、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（ ）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计人员构成、业绩、从业经历
C.项目解读、设计构思
D.投标人信用情况和业绩

【答案】 A
111、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
112、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
113、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
114、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（　）。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同

【答案】 A
115、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
116、设计施工总承包合同文件规定中，（　　）是对“发包人要求”的响应文件。
A.承包人建议书
B.合同协议书
C.专用条款
D.通用合同条款

【答案】 A
117、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（　　）。
A.承包的施工标段
B.缺陷责任期
C.工程质量标准
D.中标人的项目经理名称

【答案】 B
118、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
119、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
120、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价