2019-2025年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、关于合同转让的说法，正确的是()
A.债权人转让权利，不需经债务人同意
B.债权人转让权利，不需通知债务人
C.债务人转移义务，不需经债权人同意
D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】 A
2、以下属于分类资料的是（　　）。
A.身高
B.年龄
C.贫穷富裕程度
D.性别

【答案】 D
3、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
4、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】 B
5、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
6、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
7、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
8、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（　　）。
A.发包人签证制度
B.勘察人签证制度
C.监理人签证制度
D.共同签订制度

【答案】 A
9、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（ ）
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
10、ECC合同的典型特点是（）
A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款
B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议
C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为
D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同

【答案】 C
11、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】 D
12、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
13、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
14、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 A
15、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。
A.收到索赔通知书后的28天内
B.收到索赔通知书后的42天内
C.收到索赔意向通知书后的28天内
D.收到索赔意向通知书后的42天内

【答案】 B
16、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（　　），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式

【答案】 C
17、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
18、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？( )
A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm
B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm
C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上
D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

【答案】 C
19、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
20、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
21、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
22、属于数值变量资料的是（　　）。
A.身高
B.体重
C.血型
D.年龄

【答案】 C
23、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（　　）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 D
24、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）
A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房
B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准
C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担
D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。

【答案】 A
25、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.在代理权限范围内与对方谈判
C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求
D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】 B
26、 代理的种类中，（ ）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.指定代理
B.法定代理
C.委托代理
D.意定代理

【答案】 B
27、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。
A.50
B.100
C.200
D.1000

【答案】 A
28、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
29、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】 B
30、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
31、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（　　）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 B
32、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（ ）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 B
33、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（ ）。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划

【答案】 B
34、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（　　）。
A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批
B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施
C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具
D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

【答案】 D
36、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（　　）。
A.管理承包
B.合同承包总价
C.风险型CM模式
D.保证工程最大费用

【答案】 D
37、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价

【答案】 D
38、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】 A
39、下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是( )。
A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

【答案】 D
40、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
41、关于行使抗辩权的说法，正确的是()
A.行使抗辩权方仍然承认合同有效
B.行使抗辩权是解除合同的必要条件
C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务
D.行使抗辩权表明合同变更

【答案】 A
42、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（　　）。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%

【答案】 D
43、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期

【答案】 C
44、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
45、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()
A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还

【答案】 C
46、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（ ）。
A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

【答案】 D
47、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（　　）。
A.承包人建议
B.发包人要求
C.工程进度计划
D.设计文件

【答案】 D
48、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（　　）。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.8

【答案】 A
49、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】 C
50、接受投标书阶段的工作不包括（　　）。
A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清

【答案】 C
51、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（ ）。
A.乙，5950 万元
B.乙，6200 万元
C.丙，5950 万元
D.丙，6050 万元

【答案】 B
52、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
53、依照标准施工合同通用条款的规定，（　　）属于监理人应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底

【答案】 C
54、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（　）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
55、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
56、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失
B.闪电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分设备拆除重装
D.盘点时发现的短缺

【答案】 B
57、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（ ）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
58、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
59、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
60、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位
B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书

【答案】 A
61、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（ ）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
62、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（　　）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上
B.投保人数不低于 3 人
C.被保险人年龄可以低于 18 周岁
D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】 C
63、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。
A.价格清单
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.通用合同条款

【答案】 B
64、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（　）。
A.应当与投标有效期一致
B.比投标有效期长14天或15天
C.取决于投标文件的规定
D.比投标有效期长7天

【答案】 A
65、 施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送(　　)审批。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.监理人

【答案】 D
66、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（　　）。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

【答案】 C
67、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（　）这三项因素。
A.安全.服务.成本
B.安全.风险.成本
C.风险.服务.成本
D.安全.服务.费用

【答案】 A
68、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 D
69、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理 了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（ ）。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关

【答案】 A
70、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出

【答案】 B
71、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照

【答案】 D
72、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（ ）负责照管。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.发包人与承包人共同

【答案】 B
73、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（ ）的规定清偿。
A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】 C
74、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
75、公开招标的优点是（）。
A.投标人及投标人的数量事先可以确定
B.招标人所期待的投标人均参加了投标
C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标
D.招标人熟悉投标人的情况

【答案】 C
76、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（　　）。
A.夜盲症
B.畏光
C.毕脱氏斑
D.流泪
E.失明

【答案】 A
77、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（　）。
A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认
B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.由造价管理部门确定

【答案】 B
78、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
79、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（　）。
A.可以缩短建设周期
B.减少承包人的索赔
C.固定工期、固定费用
D.设计是最优方案

【答案】 D
80、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
81、招标人最迟应当在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.7
D.15

【答案】 B
82、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
83、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】 A
84、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（ ）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审两种
B.对于公开招标的项目，实行资格预审
C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】 D
85、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
86、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()
A.发包人拆除不合格设备
B.发包人负责更换
C.发包人重新安装
D.合同工期不予顺延

【答案】 B
87、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.项目经理
B.监管部门
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 D
88、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于 20 日，该期限从（）开始计算。
A.发出招标公告
B.发出招标文件
C.招标文件停止发售
D.投标预备会结束

【答案】 B
89、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
90、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ ）提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
91、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
92、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
93、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（　）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（　）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。
A.7天，90天
B.7天，30天
C.14天，90天
D.14天，30天

【答案】 A
94、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（　　）。
A.适用于混合食物的蛋白质的评价
B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸
C.适用于单一食物蛋白质的评价
D.可以评价食物蛋白质的营养价值
E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】 A
95、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
96、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】 D
97、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150

【答案】 D
98、非营利法人不包括( )。
A.基金会
B.事业单位
C.社会团体
D.法人的分支机构

【答案】 D
99、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（　）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
100、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 B
101、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（　　）。
A.全麦
B.大豆
C.牛肉
D.花生

【答案】 C
102、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（ ）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
103、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】 B
104、关于货样买卖合同的说法，正确的是（　　）
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】 B
105、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.14，10%
B.28，10%～30%
C.14，10%～30%
D.28，10%

【答案】 D
106、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　　）天内（　　）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
107、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（ ）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 A
108、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
109、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（ ）。
A.建设地点
B.招标条件
C.建设工期
D.本次招标采购材料的名称

【答案】 D
110、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。
A.发包人
B.设计施工总承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 A
111、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（　　）。
A.血清碱性磷酸酶活性升高
B.高血钙
C.25-（OH）D3＜20 nmol/mL
D.低血磷

【答案】 B
112、 在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知( )天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
113、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
114、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】 D
115、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
116、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。
A.对合同设备质量的确认
B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利
C.仅为过程行为
D.卖方不再承担合同设备的任何义务

【答案】 C
117、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
118、某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4 月 8 日收到报告后，经审查于 4 月 20 日认为具备竣工验收条件，并于 4 月 26 日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月8日
C.4月20日
D.4月26日

【答案】 A
119、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用