2019-2025年监理工程师之合同管理自测提分题库加答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理自测提分题库加精品答案

单选题（共600题）
1、 设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。
A.合同协议书
B.专用条款
C.价格清单
D.通用合同条款

【答案】 C
2、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
3、下列选项中，不可以作为抵押物的是（　　）
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权

【答案】 A
4、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算

【答案】 D
5、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
6、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（　）之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】 B
7、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（　　）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担
D.因未及时退货造成的损失由订货方承担

【答案】 D
8、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 D
9、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人
B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 C
10、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
11、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（　　）。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】 A
12、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同

【答案】 C
13、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（　）。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

【答案】 B
14、下列不能成为合同法律关系主体的是（ ）。
A.完全民事行为能力人
B.律师事务所
C.项目经理部
D.合伙企业

【答案】 C
15、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（　）。
A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值
B.全寿命期的费用最小的设备为最优
C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命
D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物

【答案】 C
16、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】 C
17、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（　　）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】 C
18、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（　）。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】 A
19、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（　）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】 C
20、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )
A.防结构变形
B.防雨水渗漏
C.防热胀冷缩
D.防电化腐蚀

【答案】 B
21、（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 A
22、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

【答案】 D
23、以下有关民事责任的承担，正确的是（　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
24、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（　）。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉

【答案】 C
25、以下属于分类资料的是（　　）。
A.身高
B.年龄
C.贫穷富裕程度
D.性别

【答案】 D
26、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()
A.9月5日
B.10月5日
C.1O月20日
D.11月5日

【答案】 A
27、（　　）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 A
28、（　　）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 A
29、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（　　），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（　　）内，应向承包商颁发接收证书。
A.7天，7天
B.7天，14天
C.14天，28天
D.28天，56天

【答案】 C
30、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于( )
A.30d
B.35dB
C.40dB
D.45dB

【答案】 D
31、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】 B
32、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整
C.考虑物价浮动对合同价格的调整
D.基准日期即为投标截止日

【答案】 B
33、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，则第 4 周迟延交付违约金的计收正确的是（）。
A.迟交合同设备价格×0.5%
B.迟交合同设备价格×1%
C.合同价格×0.5%
D.合同价格×1%

【答案】 A
34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人

【答案】 C
35、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（　）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
36、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
37、总承包合同的承包人（　　）。
A.必须是独立承包人
B.可以是联合体，不可以是独立承包人
C.可以是独立承包人，不可以是联合体
D.可以是独立承包人，也可以是联合体

【答案】 D
38、 一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（ ）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
39、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
40、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
41、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差

【答案】 D
42、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（　），订立书面合同。
A.7 日内
B.10 日内
C.15 日内
D.30 日内

【答案】 D
43、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
44、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（　）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议

【答案】 B
45、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
46、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】 C
47、CM合同属于（　　）。
A.管理合同
B.管理承包合同
C.成本补偿合同
D.标价合同

【答案】 B
48、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（　）为准。
A.投标报价
B.分项报价的合价
C.评标委员会的意见
D.应否决投标

【答案】 B
49、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】 C
50、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付
B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见
C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除
D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

【答案】 C
51、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（　）。
A.0.01%
B.1%
C.5%
D.10%

【答案】 B
52、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
53、 下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是 ( )
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 C
54、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（　）。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】 C
55、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】 D
56、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（　　）。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

【答案】 B
57、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（ ）。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划

【答案】 B
58、 由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务
B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务
C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应
D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】 A
59、下列关于定金的表述中，错误的是（）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
60、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。
A.发包人可以发包给自然人
B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效
C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照
D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】 B
61、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（　　）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天

【答案】 C
62、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？( )
A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)
B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板
C.加气混凝土砌块墙
D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)

【答案】 C
63、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
64、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】 D
65、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（　　）。
A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】 B
66、 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质环境特征
B.地质岩土特征条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件

【答案】 D
67、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()
A.继续等待工程师的进一步指示
B.再次书面提出复工申请
C.视为工程师已同意复工
D.向发包人书面申请复工

【答案】 C
68、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销

【答案】 C
69、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.联合体投标的，是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格

【答案】 A
70、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
71、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
72、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（　　）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书
C.承包商提交工程竣工结算申请
D.业主颁发工程缺陷责任证书

【答案】 B
73、不可用于抵押的财产是（　）。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地所有权
D.正在使用的交通工具

【答案】 C
74、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】 B
75、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5

【答案】 D
76、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】 D
77、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（ ）。
A.签订合同之日
B.约定交付定金之日
C.实际交付定金之日
D.终止合同之日

【答案】 C
78、AIA系列合同条件中，C系列是（）。
A.业主与建筑师之间的标准合同文件
B.合同和办公管理中使用的文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 C
79、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（　　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.整修和完善工作完成日
C.承包人重新提交竣工验收报告的日期
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
80、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()
A.无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿
D.可以留置该工程

【答案】 C
81、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
82、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

【答案】 A
83、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理

【答案】 B
84、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（　　）。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 C
85、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织
B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织
C.均由发包人负责组织
D.均由承包人负责组织

【答案】 D
86、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
87、不属于数据库基本结构的是（　　）。
A.原始数据
B.概念数据层
C.数据共享
D.逻辑数据层

【答案】 C
88、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
89、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（　　）。
A.普通家庭一般不容易做到
B.能量不足
C.易发生慢性病
D.易发生营养缺乏病

【答案】 C
90、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（　）。
A.保证合同无效
B.视为连带保证
C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月
D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】 C
91、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A.雷电引起火灾
B.洪灾引起的沉降
C.台风导致脚手架坍塌
D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】 D
92、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所
B.有从事招标代理业务的相应资金
C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库

【答案】 D
93、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
94、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是( )。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
95、（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（　）。
A.工程师不属于雇主人员
B.工程师在合同履行期间独立工作
C.工程师的权力并不来自于雇主
D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】 B
96、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
97、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费
B.保险费
C.2年内易损件费
D.售后服务费

【答案】 B
98、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
99、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。
A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求
D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】 A
100、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 C
101、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体

【答案】 C
102、抵押与质押的区别主要在于（　）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权

【答案】 C
103、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（　）。
A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

【答案】 C
104、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（　　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容

【答案】 A
105、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（ ）。
A.经评审的最高投标价法和综合评估法
B.经评审的最高投标价法和科学评估法
C.经评审的最低投标价法和综合评估法
D.经评审的最低投标价法和科学评估法

【答案】 C
106、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（　）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
107、 FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 B
108、承包人按暂停工作的约定暂停施工（　）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14
B.28
C.30
D.56

【答案】 B
109、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
110、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
111、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
112、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
113、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（　　）。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
114、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
115、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。