2025年一级建造师之一建工程法规高分题库附答案.docx

2025年一级建造师之一建工程法规高分题库附精品答案

单选题（共600题）
1、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C.在美国注册的企业设在上海的办事处
D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】 C
2、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B.甲必须收回房屋并向乙方交付
C.丙取得该房屋的所有权
D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】 B
3、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。
A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施
D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施

【答案】 B
4、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地

【答案】 C
5、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()
A.甲未通过资格预审递交投标文件
B.乙的投标文件逾期送达
C.丙的投标文件未按要求密封
D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】 D
6、下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】 D
7、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A. 仲裁委员会所在地
B. 合同签订地
C. 乙方所在地
D. 建设工程所在地

【答案】 A
8、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21

【答案】 D
9、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院

【答案】 B
10、自然人的软件著作权保护期为()。
A.自然人终生及其死亡后50年
B.50年
C.自然人终生及其死亡后30年
D.30年

【答案】 A
11、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（　）。
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工

【答案】 C
12、关于建设工程代理行为,下列说法正确的是()
A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理
B.建设工程委托代理必须以用书面形式
C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不承担责任
D.一般代理行为有法定的资格要求

【答案】 A
13、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项 目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（ ）承担。
A.建设单位代表与施工单位
B.建设单位与项目经理
C.建设单位与施工单位
D.施工单位与项目经理

【答案】 A
14、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（　）。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续

【答案】 A
15、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。
A.应正常开标
B.应重新招标
C.可进行议标
D.可改为邀请招标

【答案】 B
16、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准
C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】 D
17、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】 A
18、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程
B.允许他人以本企业名义承揽工程
C.与他人联合承揽工程
D.违法分包

【答案】 B
19、根据《民法典》的规定，法人分为（ ）。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人、企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人、非营利法人和特别法人

【答案】 D
20、下列纠纷中，.适用《仲裁法》仲裁的是（）。
A.继承纠纷
B.对罚款不服发生的纠纷
C.总分包之间的合同纠纷
D.劳动合同纠纷

【答案】 C
21、甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元。
A.30
B.40
C.60
D.200

【答案】 C
22、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1／5
B.1／4
C.1／3
D.1／2

【答案】 A
23、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（ ）讨论决定。
A. 上级法院院长
B. 审判委员会
C. 首席仲裁员
D. 高级法院审判委员会

【答案】 B
24、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（ ）。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的

【答案】 C
25、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是（ ）。
A.自保险办理之日起到危险工作结束之时
B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日
C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日
D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】 B
26、以下情形中，不属于行政调解的是()。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

【答案】 D
27、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是（ ）。
A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

【答案】 A
28、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。
A. 李某承包村里的一座自留山
B. 某大学宿舍楼
C. 某国有企业办公大楼
D. 被海关查封的一批设备

【答案】 C
29、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。
A.超越本单位资质等级承揽工程的
B.以他人名义承揽工程的
C.施工中偷工减料的
D.将工程转包的

【答案】 A
30、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（ ）向法院提交仲裁协议。
A. 开庭结束后
B. 法庭辩论终结前
C. 举证期限届满前
D. 首次开庭前

【答案】 D
31、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（ ）。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点
C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字
D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】 B
32、关于团体标准的说法，正确的是（）。
A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准
B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段
D.团体标准对本团体成员强制适用

【答案】 A
33、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（　），人民法院就应予准许重新鉴定。( 2015真题 )
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】 D
34、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的
B.一切承包单位将承包的工程转包的
C.一切违反法律规定进行分包的
D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的

【答案】 D
35、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（　）。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】 D
36、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是 （ ）
A. 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B. 建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别
C. 各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D. 房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

【答案】 D
37、下列关于法人的相关表述中，错误的是（ ）。
A.法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类
B.具备法人条件，为适应经济社会发展，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得法人资格
C.营利法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格
D.机关法人属于非营利法人

【答案】 D
38、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。
A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密
B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密
C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益
D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

【答案】 D
39、某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为( )。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万

【答案】 A
40、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（　）
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续

【答案】 D
41、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况
C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉
D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标

【答案】 A
42、一级建造师的注册条件是（）。
A.应当具有高级职称
B.无违法记录
C.受聘于两个以下相关企业
D.达到继续教育要求

【答案】 D
43、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（　）。2017真题
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】 B
44、投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（ ）。
A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的
B.3 年内1 次串通投标的
C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元
D.有疑似串标行为的

【答案】 C
45、下列合同履行的说法中正确的是（ ）。
A. 经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务
B. 经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务
C. 债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行
D. 经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务

【答案】 D
46、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。
A.该作品著作权由窦某享有
B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用
C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用
D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用

【答案】 C
47、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
48、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以 （）。
A.向上级仲裁委员会申诉
B.向人民法院起诉.
C.请求法院撤销仲裁裁辨
D.向市人大常委会申诉

【答案】 C
49、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题
A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】 D
50、根据《企业所得税法》,依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业,是()。
A.本国企业
B.外国企业
C.居民企业
D.非居民企业

【答案】 D
51、根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于施工许可证的适用范围，下列说法正确的是（）。
A.适用农民自建低层住宅的建筑活动
B.适用于抢险救灾工程建设项目
C.适用于限额以下的小型工程建设项目
D.适用于政府采购工程建设项目

【答案】 D
52、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过
B.责令停止营业
C.暂扣或者吊销许可证
D.停业整顿

【答案】 A
53、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（ ）。
A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时
B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训
C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训
D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

【答案】 B
54、当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿
B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担
C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担
D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿

【答案】 D
55、关于不可移动文物保护的说法，正确的是（　）。2014
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动

【答案】 C
56、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为( )。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同

【答案】 B
57、建设工程合同纠纷的管辖法院是（ ）。
A.被告所在地
B.原告所在地
C.合同签订地
D.合同履行地

【答案】 D
58、根据《环境保护法》,关于企业法排放污染物,受到罚款处罚,承担按日连续处罚法律责任的说法,正确的是（ ）
A.被令改正,拒不改正的,应当按照原处罚数额按日连续处罚
B.按日连续处罚的时间自令改正之日起算
C.被令改正,拒不改正是按日连续处罚的前提
D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】 C
59、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤，死亡。该施工单位的行为已经构成（）（2014）
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
60、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21

【答案】 D
61、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。（2016）
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】 A
62、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是（　）。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】 C
63、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（　）。
A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任
C.施工企业的保修责任可以全部免除
D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】 D
64、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（　）。2017真题
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位

【答案】 C
65、在以下情形中，要约不可以撤回的有()。
A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人
B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人
C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人
D.不可撤销的要约

【答案】 B
66、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。
A.违约方
B.当事人
C.防止扩大的行为方
D.各方

【答案】 A
67、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。
A.项目招标计划
B.项目施工组织设计
C.安全管理实施方案
D.合理用能的专题论证

【答案】 D
68、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

【答案】 D
69、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（ ）。
A. 甲、乙对合同承担连带责任
B. 解除合同
C. 撤销合同
D. 原施工单位上级主管部门承担责任

【答案】 A
70、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（ ）。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元

【答案】 C
71、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。
A.留置权
B.抵押权
C.抵消权
D.质押权

【答案】 A
72、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（　）裁决。
A.国务院
B.最高人民法院
C.国务院司法行政部门
D.全国人大常委会

【答案】 A
73、《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%

【答案】 C
74、下列关于和解协议,说法不正确的是()
A.具有强制约束力
B.不具有强制约束力
C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行
D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁

【答案】 A
75、对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是（ ）。
A. 建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用
B. 环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分
C. 建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行
D. 建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收

【答案】 C
76、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（ ）。
A. 不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B. 如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C. 如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D. 如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】 A
77、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。
A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销
B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序
C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复
D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔

【答案】 B
78、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是()。
A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿
B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿
C.因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任
D.因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿

【答案】 C
79、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（　）。2017
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续

【答案】 A
80、关于租赁合同的说法，正确的是（　）。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】 A
81、　工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用　　
B.建设单位维修并承担费用　　
C.施工单位维修并承担费用　　
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】 A
82、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（　　）。 （2014）
A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请
C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

【答案】 C
83、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。
A.3.1万
B.3.9万
C.4.2万
D.5.2万

【答案】 B
84、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
85、甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
86、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（ ）。
A. 建设工程质量监督机构
B. 勘察单位
C. 建设行政主管部门
D. 设计单位

【答案】 A
87、关于招标的说法，正确的是（ ）。
A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价
B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法
C.开标由招标人或招标代理机构主持
D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

【答案】 B
88、根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是（ ）。
A.地役权
B.建设用地使用权
C.将汽车设立的抵押权
D.动产抵押权

【答案】 B
89、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

【答案】 B
90、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。
A.继续顺延申请期限
B.由承包人重新提出申请
C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请
D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议

【答案】 C
91、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（　）。( 2015真题 )
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】 D
92、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。2018真题
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】 C
93、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位

【答案】 B
94、关于建设工程返修的说法，正确的是（　）。2017真题
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

【答案】 C
95、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（ ）。
A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 效力待定

【答案】 A
96、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。
A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】 D
97、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。（2016）
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【答案】 B
98、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。
A. 法律直接规定
B. 发包人与承包人自主决定
C. 法律规定和发承包人双方约定
D. 发包人规定

【答案】 C
99、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是 （ ）。
A. 住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼
B. 住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼
C. 住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼
D. 住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】 C
100、根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。
A.利息收入
B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金
C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费
D.财政拨款

【答案】 A
101、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（　）。
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度

【答案】 B
102、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）
A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳