2025年一级建造师之一建工程法规题库检测试卷B卷附答案.docx

2025年一级建造师之一建工程法规题库检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人

【答案】 A
2、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（ ）。
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】 C
3、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 B
4、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形（ ）。
A.超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的
C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】 B
5、下列管辖的类型中，（ ）是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。
A.特殊地域管辖
B.级别管辖
C.专属管辖
D.指定管辖

【答案】 C
6、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。
A. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B. 丙的保证方式为一般责任保证
C. 保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任
E. 甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

【答案】 B
7、关于分包工程的税法，正确的是（　）。 2016
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】 D
8、关于企业所得税，下列说法错误的是（ ）。
A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象
B.纳税人分为居民企业和非居民企业
C.一般企业所得税的税率为25%
D.财政拨款属于不征税收入

【答案】 A
9、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。（2015）
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检猃

【答案】 C
10、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由( )依照有关法律、法规的规定给予处罚。
A.住房城乡建设部门
B.文物行政主管部门
C.环境保护行政部门
D.当地人民政府

【答案】 C
11、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）（2014）
A.取得资格证书的任意，经过注册才能以建造师名义执业
B.取得建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册。
D.注册申请应当向省，自治区，直辖市人民政府的人事部门提出。

【答案】 A
12、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（ ）。
A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效
B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位
C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册
D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】 B
13、下列纠纷中，.适用《仲裁法》仲裁的是（）。
A.继承纠纷
B.对罚款不服发生的纠纷
C.总分包之间的合同纠纷
D.劳动合同纠纷

【答案】 C
14、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。
A.建设控制地带
B.文物保护范围
C.城市紫线
D.城市黄线

【答案】 A
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害险的说法，正确的是（ ）。
A. 意外伤害险属于非强制险
B. 保险由建设单位办理
C. 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D. 保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

【答案】 C
16、《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在（ ）万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程．可以不申请办理施工许可证。
A.30
B.40
C.50
D.80

【答案】 A
17、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（　）。( 2015真题 )
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某
D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【答案】 D
18、建设节能分部工程验收会议由( )主持。（2012）
A.建筑节能工程分包人
B.总监理工程师
C.总承包人
D.建设单位法定代表人

【答案】 B
19、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（　）。
A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】 B
20、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。
A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗
C.自当事人双方签字盖章后即生效
D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】 C
21、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的()。
A.法定代表人
B.总经理
C.部门经理
D.项目经理

【答案】 A
22、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。
A. 建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B. 建设单位不得任意压缩合同工期
C. 建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D. 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】 C
23、根据《建筑法》,为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是()。
A.建筑施工企业
B.建设单位
C.项目负责人
D.总承包单位

【答案】 A
24、关于建筑节能的说法，正确的是（　）。 2016
A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】 D
25、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（ ）。
A. 2010年3月20日
B. 2011年3月20日
C. 2011年6月20日
D. 2012年6月20日

【答案】 A
26、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（ ）。
A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判
B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判
C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判
D.法院应当公开审理此案并公开宣判

【答案】 C
27、关于城市建设维护税的说法，正确的是（ ）。
A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人
B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据
C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳
D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】 A
28、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是( )。
A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】 C
29、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（　　）。
A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护
B.知识产权不具有财产权属性
C.知识产权不具有绝对的排他性
D.知识产权不受地域的限制

【答案】 A
30、下列属于防止地下水污染的具体规定的是（ ）。
A. 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
B. 禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器
C. 人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质
D. 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

【答案】 C
31、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。
A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决
B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》
C.部门规章的效力高于地方政府规章
D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决

【答案】 B
32、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（ ）。
A.在中国境内有所住
B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天
C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作
D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国

【答案】 A
33、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（ ）。
A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出
B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出
C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出
D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉

【答案】 B
34、下列情形中，承包人（ ）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。
A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B. 未按约定支付工程价款
C. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D. 不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
35、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（ ）年。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
36、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（ ）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1 个月内
B.15 日内
C.6 个月内
D.及时

【答案】 D
37、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（　）。
A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】 A
38、污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（）。
A.公民
B.法人
C.其他组织
D.人民检察院

【答案】 D
39、建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。
A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失
B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤
C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失
D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失

【答案】 A
40、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（　）。2017
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】 B
41、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）。
A.丙设计单位直接对甲建设单位负责
B.丙设计单位仅对乙设计单位负责
C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【答案】 A
42、下列各项中不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()用地。
A.某卫星发射中心
B.某市政府
C.奥运会主会场
D.某住宅小区

【答案】 D
43、下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】 D
44、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（ ）追究违约责任。
A.建设单位直接向材料供应商
B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商
C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理
D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

【答案】 B
45、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（　）。
A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请
B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证
C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成
D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款

【答案】 B
46、关于工程建设标准的说法，正确的是（　）。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【答案】 B
47、工伤医疗的停工留薪期一般不超过（ ）个月。
A.8
B.10
C.12
D.15

【答案】 C
48、关于安全专项施工方案审核的说法，错误的是（ ）。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字

【答案】 B
49、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（　）。2017真题
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
50、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（ ）。
A. 施工企业
B. 项目经理
C. 建设单位
D. 项目经理部

【答案】 A
51、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（ ），若超过该期限，应另行加收保险费。
A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月

【答案】 D
52、关于我国文物保护的说法，正确的是（ ）。
A.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.《历史文化名城名镇名村保护条例》由国务院文物行政主管部门制定
D.国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地使用权的改变而改变

【答案】 D
53、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程结算款申请后 15 天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取得处理方式是( )。
A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿
B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿
C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿
D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

【答案】 D
54、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》，该合同属于（ ）合同。
A. 施工承包
B. 承揽
C. 信托
D. 委托

【答案】 B
55、下列关于评标的说法，正确的是（ ）。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，应当否决所有投标
B.评标委员会成员的名单在开标前应当保密
C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
D.投标人的澄清、说明可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

【答案】 C
56、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受
B.建设单位的要求施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受
D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】 A
57、下列有证据的应用，说法正确的是（ ）。
A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日
B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示
C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据
D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

【答案】 B
58、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（　）。
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要公共服务设施
D.扩建办公楼

【答案】 C
59、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（ ）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关
B.招标人或其委托的招标代理机构
C.原评标委员会
D.新组建的评标委员会

【答案】 C
60、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（　）。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除

【答案】 C
61、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】 C
62、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（ ）。
A. 城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立
B. 严禁以划拨的方式设立建设用地使用权
C. 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让
D. 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地

【答案】 A
63、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（　）。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】 B
64、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（ ）。
A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 效力待定

【答案】 A
65、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（ ）。
A.责令改正
B.责令赔偿损失
C.责令停业整顿
D.降低资质等级

【答案】 B
66、关于招标文件的说法，正确的是（ ）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】 C
67、关于建筑市场诚信行为公布的说法，错误的是（ ）
A.不良行为记录应当在当地发布，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当与全国公布期限一致

【答案】 C
68、下列关于知识产权保护期限正确的是（ ）。
A.专利的保护期限均是20 年
B.商标的保护期限是10 年，到期后不允许续展
C.著作权中作者的署名权永远保护
D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生

【答案】 C
69、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。
A.甲建筑公司
B.乙建筑公司
C.丙公司
D.李某

【答案】 D
70、关于转代理的说法，正确的是（　）。 2016
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】 C
71、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（ ）日内提出处理意见。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 A
72、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（ ）。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程勘察设计管理条例》
C.《建设工程安全生产管理条例》
D.《建筑业企业资质管理规定》

【答案】 D
73、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（　）。( 2015真题 )
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的

【答案】 C
74、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案

【答案】 A
75、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（　）。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位

【答案】 C
76、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。
A.项目经理进行采购合同谈判
B.建设单位支付工程款
C.施工人员施工中高空坠物
D.施工队驾驶员的驾驶行为

【答案】 B
77、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（ ）。
A. 向法院申请撤销裁决
B. 向人民法院起诉
C. 向上级仲裁机构申诉
D. 向人民法院申请执行

【答案】 D
78、根据《建设工程质量管理条例》,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以()罚款。
A.19万
B.39万
C.52方
D.60万

【答案】 A
79、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。
A.移送丙人民法院
B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院
C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院
D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖

【答案】 D
80、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（ ）。
A.需要向县级以上环境保护部门备案
B.需要县级以上环境保护部门批准
C.需要向县级以上建设行政主管部门备案
D.需要向县级以上人民政府批准

【答案】 B
81、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权

【答案】 D
82、 当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（ ）个月内提出。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 D
83、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位()。
A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
B.只能要求甲负责赔偿
C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿
D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】 A
84、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（ ）。
A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】 B
85、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（ ）。
A.都是强制性险种
B.被保险人都是现场危险作业人员
C.保险期间都是从开工到竣工
D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】 D
86、下列选项中，可以作为抵押物的财产的是( )。
A.某学校校办工厂的货车
B.某医院的医疗器械
C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权
D.使用权有争议的财产

【答案】 A
87、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（ ）。
A.投资额为25万元的公共厕所
B.建筑面积为325平方米的公园管理用房
C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室
D.农民自建低层住宅

【答案】 B
88、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（ ）天，向环境保护行政主管部门申报。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

【答案】 D
89、下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是（ ）。
A.患职业病的
B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】 D
90、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）。
A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的
B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】 A
91、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 20
B. 30
C. 60
D. 15

【答案】 D
92、下列工程施工过程中，不属于侵权责任的情形是（）。
A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
B.分包商在施工时操作不当，造成公用供电设施损坏
C.工地的塔吊倒塌，造成行人黄某被砸伤
D.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘，造成大量鱼苗死亡

【答案】 A
93、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（ ）。
A. 企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上
B. 注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上
C. 大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高
D. 近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元

【答案】 B
94、承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（ ）。
A. 书面通知承包人，并顺延工期
B. 承包人应在48小时内予以确认
C. 承包人不予确认的工期不得顺延
D. 征得承包人同意后顺延工期

【答案】 A
95、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（ ）。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权

【答案】 C
96、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（ ）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 A
97、下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同

【答案】 B
98、某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（）
A.短路、过电压
B.材料瑕疵
C.机械结构不合理
D.战争、暴乱

【答案】 D
99、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则( )。
A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备
B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备
C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中
D.乙公司可以拒绝购买这批设备

【答案】 B
100、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。
A.2011年9月3日
B.2011年9月5日
C.2011年9月7日
D.2011年9月10日

【答案】 B
101、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。
A.省级人民政府建设行政主管部门
B.省级人民政府城乡规划主管部门
C.城市、县人民政府建设行政主管部门
D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】 D
102、关于集体合同的表述中，说法有误的是()。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门
B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力
C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效
D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准

【答案】 D
103、关于和解效力