2019-2025年一级建造师之一建工程法规过关检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规过关检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（ ）。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权

【答案】 C
2、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。（2014）
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效

【答案】 D
3、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。
A. 240万
B. 120万
C. 80万
D. 20万

【答案】 C
4、工伤医疗的停工留薪期一般不超过()个月。
A.8
B.10
C.12
D.15

【答案】 C
5、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。
A. 评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B. 评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C. 评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标
D. 评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

【答案】 A
6、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（ ）。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效

【答案】 D
7、根据《建没工程质量管理条例》，下列情开中，属于违法分包的是（ ）
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】 B
8、《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

【答案】 A
9、工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体。
A.专利权
B.商标权
C.著作权
D.发明权

【答案】 C
10、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（　）。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】 D
11、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（ ）。
A.保费由乙自行承担
B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人
C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿
D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿

【答案】 C
12、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是( )。（2012）
A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】 D
13、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（　）。( 2015真题 )
A.特别重大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故

【答案】 D
14、在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（ ）。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输

【答案】 C
15、人民法院审理民事案件,()进行调解。
A.必须
B.可以
C.不得
D.禁止

【答案】 B
16、施工企业与建设单位签订施工合同,约定施工企业垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工企业向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工企业的请求,人民法院予以支持的是()。
A.尽管未约定利息,施工企业要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予攴持
B.由于垫资行为违法,施工企业要求返还垫资,不予支持
C.尽管未约定利息,施工企业要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
D.由于未约定利息,施工企业要求支付垫资利息,不予支持

【答案】 D
17、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。
A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法
B.予以行政处罚、经济制裁
C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失
D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光

【答案】 C
18、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。
A. 评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B. 评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C. 招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D. 招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】 C
19、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
A.38
B.40
C.42
D.44

【答案】 D
20、安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
21、关于城市建设维护税税率的说法,正确的是()。
A.纳税人所在地在市区的,税率为5%
B.纳税人所在地在县城的,税率为4%
C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%
D.纳税人所在地在镇的,税率为3%

【答案】 C
22、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（　）。2014
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
23、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（　）。2017
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】 B
24、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。
A.发包人代表
B.专业监理工程师
C.兼职安全巡查员
D.建设工程安全生产监督站

【答案】 C
25、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（ ）日内共同向人民法院申请司法确认。
A.30
B.60
C.90
D.180

【答案】 A
26、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元,.其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是 ( )。
A. 整个项目按安装工程一切险投保
B. 整个项目按建筑工程一切险投保
C. 该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保
D. 整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保

【答案】 B
27、涉及（）的装修工程，建设单位不需要有设计方案。
A.建筑主体
B.承重结构变动
C.梁柱改造
D.电气管线工程

【答案】 D
28、（2019年真题）设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当（）。
A.征求监理单位的意见
B.注明生产厂、供应商
C.征求施工企业的意见
D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】 D
29、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（ ）。
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】 C
30、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A.3月5日
B.3月12日
C.3月20日
D.4月10日

【答案】 A
31、关于建设工程索赔，说法正确的是（ ）。
A. 索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔
B. 必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔
C. 索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔
D. 索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围

【答案】 B
32、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是()
A.确定安全施工措施所有费用
B.对施工安全技术措施进行审查
C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】 D
33、关于人民调解的说法，正确的是（　）。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

【答案】 C
34、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是( )。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

【答案】 D
35、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。
A.30
B.40
C.60
D.70

【答案】 C
36、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（　）。
A.可随时解除合间
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撤销合同

【答案】 A
37、关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。
A.技术复杂的项目，招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜
B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据招标文件确定的标准和方法进行审查
C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标
D.招标人不得设定标底和最低投标限价

【答案】 B
38、有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应（ ）。
A. 责令改正
B. 责令停止施工
C. 对建设单位处以罚款
D. 降低施工单位资质等级

【答案】 A
39、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由( )组织专家论证、审查。（2012）
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工企业

【答案】 D
40、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是( )。
A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间
B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见
C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理
D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】 B
41、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为()。
A.不确定
B.已变更
C.未变更
D.未变更或已变更都可

【答案】 C
42、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（ ）。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.认定事故的性质和事故责任
D.提出对受伤人员的赔偿方案
E.提交事故调查报告

【答案】 C
43、2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日—2008年3月1日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年2月25日～6月25日，则()。
A.甲要承担缔约过失责任
B.乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任
C.乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任
D.乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任

【答案】 B
44、下列争议中属于劳动争议的是( )。
A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议
B.公司股东李某因股息分配产生的争议
C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

【答案】 D
45、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（ ）。
A. 不予支持
B. 按照2.4%支付利息
C. 按照4.8%支付利息
D. 按照6%支付利息

【答案】 C
46、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位()。
A.只能自行承担这一损失
B.可以要求施工单位赔偿
C.应当要求监理单位赔偿
D.应当要求设计单位赔偿

【答案】 B
47、属于企业资质证书撤销的是（ ）。
A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的
B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的
C.建筑业企业依法终止的
D.企业不再符合资质标准要求的条件的

【答案】 A
48、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议
B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格
D.市场的平均价格

【答案】 B
49、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24

【答案】 D
50、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。
A.6000
B.8000
C.10000
D.12000

【答案】 B
51、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。
A.设计
B.监理
C.勘察
D.地基检测

【答案】 C
52、发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是（ ）。
A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的
B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

【答案】 D
53、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件
B.海关处理的案件
C.本辖区内重大复杂的案件
D.因不动产提起的行政诉讼案件

【答案】 D
54、关于招标基本程序，以下说法正确的是（ ）。
A.招标代理机构可以为该项目投标人代理投标或提供咨询
B.国有资金投资的工程招标，应当设定最低投标限价
C.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布
D.招标文件内容违法的，修改招标文件后一律应重新招标

【答案】 C
55、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）
A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年
B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】 A
56、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】 A
57、建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.工程所在地建设主管部门

【答案】 D
58、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说 法中，正确的是（）。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.招标公告、招标文件是要约
C.投标文件是要约邀请
D.中标通知书是要约

【答案】 A
59、当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。
A.平等
B.公平
C.自愿
D.诚实守信

【答案】 A
60、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是( )。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭
C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员

【答案】 C
61、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门

【答案】 D
62、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（　）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】 B
63、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（　）。2017真题
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止

【答案】 D
64、建筑市场诚信行为信息中的（）是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励、表彰所形成的记录。
A.不良行为记录
B.良好行为记录
C.优良行为记录
D.优秀行为记录

【答案】 B
65、对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是（ ）。
A. 建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用
B. 环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分
C. 建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行
D. 建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收

【答案】 C
66、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任

【答案】 C
67、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效甲与丙之间的合同有效

【答案】 A
68、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（ ）。
A. 分包单位只承担民事赔偿责任
B. 总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C. 总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D. 如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

【答案】 A
69、根据《民事诉讼法》,我国权利的最长保护期限为()年。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 D
70、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。（2014）
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】 A
71、关于施工许可证，下列表述正确的是()。
A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可
B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止
C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证
D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设

【答案】 A
72、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。2018真题
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺

【答案】 C
73、甲公司为增值税一般纳税人，2017 年 11 月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是( )。
A.用于应税项目生产而购进的动力燃料
B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材
C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备
D.用于交际应酬而购进的酒类产品

【答案】 A
74、知识产权侵权赔偿数额，应根据①侵权人的非法获利，②权利人的实际损失，③知识产权许可使用费的倍数确定，④法院结合实际情况进行判决。其顺序为（ ）。
A.④①②③
B.②①③④
C.③①②④
D.③②④①

【答案】 B
75、 根据《文物保护法》,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。
A.拘留
B.拘役
C.警告
D.严重警告

【答案】 C
76、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（ ）。
A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质
B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质
C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销
D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质

【答案】 C
77、下列关于保证担保的说法，正确的是（ ）。
A. 保证人须向债权人证明其有清偿能力
B. 保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任
C. 保证人可能是主合同的当事人
D. 保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

【答案】 D
78、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。
A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日
B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】 C
79、由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。
A.开工15日前向建设行政主管部门
B.开工15日前向环境保护行政主管部门
C.开工30日前向工程所在地居民委员会
D.开工30日前向环境保护行政主管部门

【答案】 B
80、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（ ）万元。
A.1万
B.5万
C.6万
D.7万

【答案】 B
81、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（　）。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销

【答案】 B
82、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（）万元。
A. 10
B. 20
C. 4
D. 40

【答案】 D
83、下列知识产权保护期说法，错误的是（ ）。
A.发明专利保护期为提出申请后20年
B.注册商标保护期为核准后10年
C.著作权保护期为作品发表后50年
D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年

【答案】 C
84、关于仲裁协议效力的说法,正确的是（ ）。
A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效

【答案】 D
85、（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金
B.定金合同自合同订立之日起生效
C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】 C
86、根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施不包括()。
A.制定建筑垃圾减量化计划
B.加强建筑垃圾的回收再利用
C.施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运
D.建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理

【答案】 D
87、《行政诉讼法》规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在()日内立案或者作出裁定不予受理。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 A
88、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。
A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任
C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任
D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任

【答案】 D
89、关于法的效力，下列表述错误的是()。
A.行政法规的效力低于宪法和法律
B.地方政府规章的效力高于地方性法规
C.部门规章之间有冲突的，由国务院裁决
D.部门规章与地方政府规章之间有冲突的，由国务院裁决

【答案】 B
90、安装工程一切险所承保的损失范围包括（ ）。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失
B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失
C.因施工机具失灵造成的本身的损失
D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】 D
91、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（)。
A. 对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B. 检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C. 施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D. 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

【答案】 C
92、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申请办理资质延续手续。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
93、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。
A.任何行为都可以代理
B.代理行为的法律后果归属于第三人
C.代理人应该以自己的名义实施代理行为
D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】 D
94、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 A
95、按照《注册建造师管理规定》，下列情形中属于不予注册的情形是（ ）。
A.申请人年近花甲，已达59岁高龄
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】 B
96、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】 A
97、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）
A.能效标识
B.节能措施
C.质量保修书
D.建筑节能标准

【答案】 B
98、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。
A.2011年9月3日
B.2011年9月5日
C.2011年9月7日
D.2011年9月10日

【答案】 B
99、 下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是( )。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】 B
100、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是( )。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息
B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率
C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付

【答案】 D
101、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】 B
102、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。
A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令
B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令
C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告
D.实施安全监督检查时,应当